科目2建设项目合同管理
一、单项选择题
1.一方当事人要求变更合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。
A．有过错的一方承担B.对方当事人承担
C．双方平均分担D.提出变更方承担
2.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。
A．各自经济责任关系B．民事权利义务关系
C．相互经济利益关系D．各自经济义务关系
3.当事人订立合同，应当具有相应的（）。
A．民事权利能力
B．民事权利能力和民事行为能力
C．民事行为能力
D.民事责任能力
4.当事人依法可以委托（）订立合同。
A．代理人B．代位人
C．保证人D.要约人
5.（）是希望和他人订立合同的意思表示。
A．要约B．要约邀请
C．承诺D.要约引诱
6.（）是希望他人向自己发出要约的意思表示。
A.要约B.要约邀请
C.承诺D契约
7.要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（）或者与要约同时到达受要约人。
A．要约到达受要约人之后B．要约到达受要约人之前
C．要约到达要约人之时D.承诺通知到达之前
8.要约可以撤销。撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。
A．受要约人发出承诺通知之前B．受要约人发出要约通知之前
C．要约人发出承诺通知之前D.要约人发出撤回通知之前
9.承诺是（）同意要约的意思表示。
A．要约人B．受要约人
C．要约邀请人D.当事人
10.承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当()或者与承诺通知同时到达要约人。
A．在承诺通知到达要约人之前B．在承诺通知到达要约人之后
C．在承诺通知到达受要约人之时D.在承诺通知到达受要约人之后
11.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（）。
A．要约B．新要约
C．承诺D.要约邀请
12.承诺的内容应当与要约的内容一致，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为()。
A．要约B．新要约
C．要约邀请D.要约引诱
13.承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容（）。
A．以要约的内容为准B．以承诺的内容为准
C．以要约或承诺的内容为准D.以要约邀请的内容为准
14.法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，（）。
A．对方不接受的，该合同成立B.对方接受的，该合同成立
C．对方接受的，该合同不成立D.对方拒绝的，该合同成立
15.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出（）的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
A．有利于提供格式条款一方B．不利于提供格式条款一方
C．不利于提供格式条款双方D．不利于双方当事人
16.当事人在()过程中假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。
A．订立合同B.履行合同C．变更合同D.终止合同
17.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。（）的合同，自条件成就时失效。
A．附解除条件B．附转让条件
C．附变更条件D.附生效条件
18.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，（）有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
A．相对人B．行为人
C．被代理人D.保证人
19.因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构（）。
A．变更或者解除B．变更或者撤销
C．变更或者终止D.解除或者中止
20.在订立合同时显失公平的，（）有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
A．当事人一方B．担保人一方
C．当事人之外的第三方D．保证人一方
21.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求（）变更或者撤销。
A．人民法院或者行政机关B．人民法院或者仲裁机构
C．人民法院或者公证机关D.人民政府或者鉴证机关
22.无效的合同或者被撤销的合同（）法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。
A．自始没有
B.自发现时没有
C．自人民法院确认无效时没有
D.自仲裁机构确认无效时
23.当事人互负债务，（）的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
A．没有先后履行顺序B．有先后履行顺序
C．明确先后履行顺序D.债务债权同归一人
24.债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（）。
A．留置B．提存C．质押D.抵押
25.因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以（）的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。
A．自己的名义代位行使债权人
B．自己的名义代位行使债务人
C．自己的名义代位行使第三人
D.第三人的名义代位行使债务人
26.因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销（）的行为。
A．债权人B．债务人
C．第三人D.担保人
27.撤销权的行使范围（）为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。
A．以债务人的债权B．以债权人的债权
C．以债权人的债务D.以第三人的权益
28.（）后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
A．要约生效后B．合同生效
C．合同终止D.合同解除
29.债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让（）。
A．对债权人不发生效力B．对债务人不发生效力
C．对让与人不发生效力D.对第三人不发生效力
30.当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织（）。
A．行使合同权利，履行合同义务
B．行使合同权力，履行合同义务
C．行使合同权利，履行合同附随义务
D.行使合同主债权，履行合同从债务
31.当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（）。
A．享有连带债务，承担连带债权B．享有连带债权，承担连带债务
C．享有附带债权，承担连带债务D.享有主债权，承担从债务
32.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以（）。
A．转让合同B．解除合同C．中止合同D.分包合同
33.合同的权利义务终止，不影响合同中（）的效力。
A．结算和清理条款B．变更和解除条款
C．权利和义务条款D.转让和分包的条款
34.债权人下落不明，难以履行债务的，()。
A．债务人可以将标的物提存
B．债权人可以将标的物提存
C．第三人可以将标的物提存
D.继承人可以将标的物提存
35.建设工程实行监理的，发包人应当与监理人（监理员）采用（）订立委托监理合同。
A．书面形式B．口头形式C．登记形式D．批准形式
36.按照合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，（）检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
A．承包人应当通知设计人B．承包人应当通知发包人
C．发包人应当通知监理人D．项目质量监督机构
37.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，（）。
A．应当赔偿损失B．不应当赔偿损失
C．应当部分赔偿损失D.不必赔偿损失
38.当事人（）发生不可抗力的，不能免除责任。
A．迟延履行前B．迟延履行后
C．全面履行后D.履行过程中
39.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）要求赔偿。
A．不得就扩大的损失B．可以就扩大的损失
C．应该就扩大的损失D.应当就全部损失
40.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向（）承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
A．债权人B．对方当事人
C．债务人D.第三人
41．若合同无效，则（）。
A.整体无效B.部分无效
C.A或BD.都不对
42．合同法律关系（），是参加合同法律关系，享有相应权利．承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体
C.内容D.事实
43．法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。
A.自然人B.公民
C.领导者D.组织
44．在工程建设中涉及的代理主要是（）。
A.委托代理B.法定代理
C.指定代理D.再代理
45．工程建设合同纠纷的仲裁由（）的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地 B.建设单位所在地
C.施工单位所在地 D.双方选定
46．承诺()生效。
A.到达要约人时B.自受要约人发出时
C.自承诺人发出承诺时D.自合同成立时
47．某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金()。
A.20万元B.27万元
C.7万元D.0万元
48．甲．乙．丙三方在场，甲向乙提出要约，乙未答复，丙提出完全同意，则丙的行为是()。
A.承诺B.新要约
C.要约邀请D.新承诺
49．为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人：根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同。但在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定，则签订的合同（）。
A.有效B.在该施工企业追认的情况下有效
C.无效D.部分有效
50．违约当事人在承担给付违约金责任的同时，对方仍然要求继续履行，违约方应（）。
A.继续履行B.拒绝继续履行
C.要求变更合同标的D.要求变更合同违约责任条款
51．()不属于施工承包合同文件。
A.可行性研究报告B.规范
C.工程施工合同条款D.投标报价书
52.标准合同条款的第二部分是（）。
A.通用条款B.专用条款
C.技术条款D.一般条款
53．FIDIC.《土木工程施工合同条件》主要适用（）。
A.总价合同B.单价合同
C.成本加酬金合同D.混合价合同
54．《水利水电工程施工合同条件》规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则()。
A.由总承包人向发包人负责
B.由分包人直接向发包人负责
C.由分包人和总承包人一起向发包人负责
D.分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任
55．分包商在施工现场的协调管理工作，应由()负责。
A.发包人B.工程师
C.总承包人D.分包商
56．涉及第三人的担保形式是（）。
A.定金B.质押C.保证D.留置
57．发包人要求承包人按照合同规定投保了工程险，工程的风险（）
A.全部转移给保险公司B.部分转移给保险公司
C.全部转移给了承包人D.免除了发包人的全部工程风险
58．合同中属于主合同的是（）。
A.施工承包合同B.分包合同
C.保险合同D.担保合同
59.不转移财产的占有，以该财产作为债权的担保，这种担保的形式是（）。
A.定金B.留置C.抵押D.质押
60．承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露．修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。
A.费用和工期损失全部由业主承担
B.费用和工期损失全部由承包商承担
C.费用由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
61．在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（）。
A.检验由发包人负责，费用由承包人负责
B.检验由发包人负责，费用由发包人负责
C.检验由承包人负责，费用由承包人负责
D.检验由承包人负责，费用由发包人负责
62．在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（）承担。
A.发包人 B.工程师
C.承包人 D.监理单位
63．工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（）签署意见。
A.总监理工程师 B.监理工程师
C.发包人代表 D.质量监督机构负责人
64．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。
A.工程师应以书面形式通知承包人
B.应当经过承包人批准
C.发包人与承包人协商
D.应当经过建设行政主管部门批准
65．《水利水电工程施工合同条件》规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（）内提请发包人进行工程验收。
A.14天B.28天
C.42天D.56天
66．《水利水电工程施工合同条件》规定，开工日期是指()。
A.承包人实际开始工作之日
B.监理人（监理员）发出开工通知之日
C.承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日
D.承包商主要施工设备进场之日
67．由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由()承担。
A.发包人B.承包人
C.监理单位D.承包人和监理单位共同承担
68．颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）退还承包人。
A.30%B.40%
C.50%D.80%
69．保修期应从（）算起。
A.颁发移交证书的日期
B.移交证书中写明的完工日期
C.承包人最后提交验收申请报告的日期
D.发包人接管工程之日
70．关于工程量计量，正确的处理方法是（）。
A.工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量
B.工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量
C.若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D.承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内
71．关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（）。
A.施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类
B.施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更
C.承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意
D.施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前向承包人发出变更申请
72．承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本啬，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。
A.8 B.10 C.11 D.13
73．《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。
A.最终付款申请B.完工付款申请
C.工程移交申请D.发出索赔通知后
74．工程现场发现文物，承包人应采取保护措施，并立即通知监理工程师，由此而增加的费用和延误工期应()。
A.由发包人承担B.发包人承担工期，承包人承担费用
C.由承包人承担D.发包人承担费用，承包人承担工期
75.组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由（）作出解释。
A．设计人B．发包人C．监理人D．承包人
76.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程()时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换。
A．投资或进度B．进度或质量C．投资或质量D．计划或规划
77.监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验（）承包人按施工合同规定应负的责任。
A．部分免除B．不免除C．可以免除D．完全免除
78.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人参加交货验收（）承包人在检验和交货验收中应负的责任。
A．完全免除B．不免除C．部分免除D．可以免除
79.留置担保的范围包括（），留置物保管费用和实现留置权的费用。
A．主债权及利息、违约金、损害赔偿金
B．从债权及利息、违约金、损害赔偿金
C．主债务及利息、违约金、损害赔偿金
D．主债权及主债务
80.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清单》中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。
A．合同的估算工程量B．投标的预算工程量
C．合同的准确工程量D．设计计算书的工程量
二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）E.支付违约金
33．下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（）。
A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
C.撤回要约的通知可以在要约到达受约人的同时到达受要约人
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人
34．无效建设工程合同的确认权归（）。
A.建设行政主管部门 B.人民法院
C.仲裁机构 D.工商行政管理部门
E.监理单位
35．《水利水电工程施工合同条件》规定，指定分包人的特点有()。
A.由发包人选择的分包人B.与发包人签订合同
C.由承包人负责管理协调D.与承包人签订合同
E.经承包人同意
36．《水利水电工程施工合同条件》规定，()属于发包人的工程损失和损坏风险。
A.战争．动乱等B.工伤事故
C.一般天气条件D.设计缺陷
E.发包人提供的工程设备
37．《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人应投保（）。
A.工程和施工设备险B.人员工伤事故险C.第三者责任险
D.临时进出口设备险E.十年责任险
38．《水利水电工程施工合同条件》中采用的履约担保有（）。
A.定金B.履约担保书C.履约保函D.投标保函E.违约金
39.通常所说的“工程一切险”包括（）。
A.永久工程保险B.施工设备保险C.工程设备保险
D.人员工伤事故险E.临时工程保险
40．监理单位的义务包括（）。
A.选择承担工程项目建设合同
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
41．在施工合同中，（）等工作应由发包人完成。
A.土地征用和拆迁
B.临时用地．占道申报批准手续
C.提供工程地质报告
D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
E.提供相应的工作进度计划及进度统计报表
42．监理工程师书面指示进行某项工程设备检验，但监理工程师未参加检验也没有其他指示，则承包人可()。
A.推迟检验，等待监理工程师参加
B.自行检验
C.将检验记录送监理工程师
D.不进行检验，书面要求监理工程师承认检验合格
E.通知业主检查
43.承包人申请完工验收的条件是（）。
A.除监理工程师同意列入保修期完成的项目外，已完成了合同规定的全部工程项目
B.发包人支付的全部完工付款
C.已按合同规定备齐了完工资料
D.已按监理人的要求编制了尾工工程项目清单及相应的施工措施计划
E.已按监理人的要求编制了缺陷项目清单及相应的施工措施计划
44．工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（）。
A.质量合格 B.需重新修复
C.不补偿费用但顺延合同工期
D.顺延合同工期并追加合同价款
E.承包人损失的工期和费用均不予补偿
45．施工合同履行过程中，发生（）等情况，应给承包人顺延合同工期。
A.发生设计变更
B.发包人延误移交施工现场
C.承包人采购的材料供货商未能按时交货
D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
46．发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（）。
A.承包人负责检查试验
B.发包人负责检查试验
C.费用由发包人负责
D.费用由承包人负责
E.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购
47．监理工程师在签发月支付证书时，一般应计及()费用。
A.物价上涨的工程增加费B.索赔赔偿费
C.动员预付款D.税金
E.工程变更费用
48.工程量清单中的每一项目的单价中，一般应包括（）
A.直接费
B.间接费
C.利润
D.备用金
E.第三者责任保险金额
49．采用可调价格合同，施工过程中发生（）情况时，可以调整合同价款。
A.设计变更
B.工程师批准的承包人索赔
C.当地税务部门对税费的调整
D.遇到图纸未表明的地下构筑物
E.中期支付进度款扣回部分预付款
50．施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就（）情况发布变更指令。
A.改变某单位工程的标高
B.增加工程量清单中列明某项工作的数量
C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工
D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间
E.指示承包商使用其投标书内未承诺到现场的施工机械完成新增工作
51．承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按约定提交了索赔意向
E.提交了索赔报告
52．仲裁与一般行政决定的不同在于()。
A.有独立的机构
B.按协议管辖
C.是司法行为
D.可向法院申请强制执行裁决
E.按地域管辖
53.根据《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，承包人应建立和健全质量保证体系，主要包括（）。
A.设置专门的质量检查机构；
B.配备专职的质量检查人员；
C.建立完善的质量检查制度；
D.配备专职的造价人员；
E.建立完善的进度控制制度
54.根据《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，工程移交证书颁发前，承包人应按以下（）工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。A．工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。B．永久工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。C．按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。D．施工区内的永久道路和永久建筑物周围的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。E．主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。
55．监理人在签发施工月支付证书时，一般应计及()费用。
A.材料预付款B.索赔赔偿费
C.误期赔偿费D.设计费E.工程变更费用
56．根据《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人有权指示承包人进行()
A.增加或减少合同中包括的任何工作的数量
B.实施工程所必需的附加工作
C.额外项目
D.改变施工顺序或时间安排
E.改变工程的性质、标准
57．《水利水电土建工程施工合同条件》规定预付款包括()。
A.工程借款B.工程预付款C.永久工程的材料预付款
D.施工人员的工资E.购买施工设备定金
58.《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，采用计日工计量的任何一项变更工作，应列入备用金中支付，承包人应在该项变更实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批。（）A.项目名称、工作内容和工作数量；B.投入该项目的所有人员姓名、工种、级别和耗用工时；C.投入该项目的材料种类和数量；D.投入该项目的设备型号、台数和耗用工时；E.发包人要求的其他资料。
59．根据《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，完工资料应包括（）。
A.工程实施概况和大事记。B.已完工程移交清单（包括工程设备）。C.临时工程竣工图。D.列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。未完成的缺陷修复清单。E.监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录以及其他应补充的完工资料。
60.在合同文件解释时，根据明显证据优先原则：（）。
A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸
B.单价优先于合价
C.定量说明优先于定性说明
D.合同通用条款优先于合同专用条款
E.图纸优先于技术条款
建设项目合同管理模拟题答案
一、单项选择题
1.A2.B3.B4.A5.A6.B7.B8.A9.B10.A11.B
12.B13.B14.B15.B16.A17.A18.A19.B20.A21.B22.A
23.A24.B25.B26.B27.B28.B29.B30.A31.B32.B33.A
34.A35.A36.B37.A38.B39.A40.B41.C42.A43.D44.A
45.D46.A47.C48.B49.A50.A51.A52.B53.B54.B55.C
56.C57.B58.A59.C60.B61.D62.C63.A64.A65.B66.C
67.B68.C69.B70.B71.A72.B73.A74.A75.C76.B77.B
78.B79.A80.A
二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
4
|
|
