配色: 字号:
2020年监理工程师《建设工程合同管理》2019年真题解析 两套
2022-04-20 | 阅:  转:  |  分享 
  
【第一章-单选】下列组织或机构中,不能成为合同主体的是()。A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体

??『正确答案』C『答案解析』本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织,为合同当事人。项目监理机构即为监理公司设立的监理项目部。参见教材P7。



【第一章-单选】下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是()。A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,此合同中建筑材料为合同客体。参见教材P8。

【第一章-单选】施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()。A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。参见教材P10。

【第一章-单选】因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是代理关系。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。参见教材P10。

【第一章-单选】保证法律关系应当参加的主体至少有()。A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是担保方式。保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、被保证人(债务人)和债权人。参见教材P13。

【第一章-单选】在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()。A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是担保方式。在具体合同中,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。参见教材P13。

【第一章-单选】下列组织或机构中,不能作为保证人的是()。A.非银行金融机构B.国家机关C.有限责任公司D.合伙企业 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是担保方式。不能作为保证人的组织:(1)企业法人的分支机构、职能部门。(2)国家机关。(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P13。

【第一章-单选】设计合同中,定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金,则该定金自()之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成实际任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是担保方式。定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从实际交付定金之日生效。参见教材P16。

【第一章-单选】建设工程招标程序中,投标保证金可以不予退还的情形是()。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人根据规定未能提交履约保证金;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。参见教材P17。

【第一章-单选】关于安装工程一切险责任范围的说法,正确的是()。A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列原因造成的损失和费用,负责赔偿:(1)自然灾害,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。参见教材P19。

【第一章-多选】合同法律关系包含的要素有()。A.主体B.内容C.法律规范D.法律事实E.客体 ?? 『正确答案』ABE『答案解析』本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。参见教材P7。

【第一章-多选】能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有()。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决 ?? 『正确答案』ACDE『答案解析』本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实。法律事实包括行为和事件。如:在建设活动中,当事人订立合法有效的合同,会产生建设工程合同关系;建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动,会产生建设行政管理关系。如:建设工程合同当事人违约,会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等。也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生、变更、消灭。参见教材P8~9。

【第一章-多选】关于民事代理的说法,正确的有()。A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任 ?? 『正确答案』AD『答案解析』本题考查的是代理关系。代理具有以下特征:(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为。(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。(4)被代理人对代理行为承担民事责任。既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任,也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。参见教材P9。

【第一章-多选】民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清 ?? 『正确答案』ACD『答案解析』本题考查的是代理关系。无权代理包括以下三种情况:(1)没有代理权而为的代理行为;(2)超越代理权限而为的代理行为;(3)代理权终止后的代理行为。参见教材P11。

【第一章-多选】《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限 ?? 『正确答案』ACDE『答案解析』本题考查的是担保方式。保证合同的内容:(1)被保证的主债权种类、数额;(2)债务人履行债务的期限;(3)保证的方式;(4)保证担保的范围;(5)保证的期间;(6)双方认为需要约定的其他事项。参见教材P13。

【第二章-单选】关于工程设计招标管理的说法,正确的是()。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目,才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工程设计招标管理。选项A错误,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者邀请招标;选项C错误,招标人采用邀请招标方式的,应保证有三个以上具备承担招标项目设计能力,并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标;选项D错误,我国对从事建设工程设计活动的单位,实行资质管理制度,在工程设计招标过程中,招标人应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致,是否具备从事设计任务的资格。参见教材P26~29。

【第二章-多选】根据《招标投标法实施条例》,对于属于依法必须公开招标范围内的项目,可以采取邀请招标的情形有()。A.工期较长的B.技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的D.需要采用两阶段招标的E.对实施工程总承包的 ?? 『正确答案』BC『答案解析』本题考查的是招标准备阶段的工作。招标方式分为公开招标和邀请招标两类,按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,进行招标的项目,应当采用公开招标。但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。参见教材P27。

【第二章-多选】关于设计招标程序的说法,正确的有()。A.设计招标,一般分为初步设计招标和施工图设计招标B.设计招标的内容无具体的工作量C.设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标D.设置评标因素时不应当过分的要求投标价的高低E.评标委员会无权对投标人进行资格审查 ?? 『正确答案』BD『答案解析』本题考查的是工程设计招标概述。选项A,设计招标一般分为方案设计、初步设计、施工图设计。选项C错误,设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容,而无具体的工作量;选项E错误,按照《招标投标法实施条例》的规定,招标人在发售资格预审文件前,按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会,审查资格预审申请文件。参见教材P25~26。

【第二章-多选】关于设计招标项目评标的说法,正确的有()。A.通常采用综合评估法B.技术标与商务标同时进行评审C.不对投资估算进行评审D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容E.评标委员会无权对投标人进行资格审查 ?? 『正确答案』AD『答案解析』本题考查的是建筑工程设计投标管理。选项B错误,通常,如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书,即被淘汰,不再进行商务标的评审;选项C错误,投入、产出经济效益比较主要涉及以下几个方面:建筑标准是否合理;投资估算是否超过限制;先进的工艺流程可能带来的投资回报;实现该方案可能需要的外汇估算等;选项E错误,按照《招标投标法实施条例》的规定,招标人在发售资格预审文件前,按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会,审查资格预审申请文件。参见教材P35。

【第三章-单选】根据《标准施工招标文件》,属于施工招标文件主要内容的是()。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是标准施工招标文件概述。招标文件的组成:(1)招标公告或投标邀请书;(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)工程量清单;(6)图纸;(7)技术标准及要求;(8)投标文件格式;(9)投标人须知前附表规定的其他材料。参见教材P40。

【第三章-单选】关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是()。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是标准施工招标文件概述。选项A,行业标准施工招标文件应不加修改地引用的文件中“评标办法前附表”除外;选项C,评标办法前附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制,用于进一步明确未尽事宜,但务必与招标文件中其他章节相衔接,并不得与《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》的内容相抵触,否则抵触内容无效;选项D,评标办法前附表所列评审因素已经考虑到了与招标文件中投标人须知等内容衔接。招标人可以依据招标项目的特点补充一些响应性评审因素和标准。参见教材P54~55。

【第三章-单选】招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的()。A.目的B.时间C.内容D.方法 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是投标人资格审查。资格预审和资格后审不同时使用,二者审査的时间是不同的,审査的内容是一致的。参见教材P50。

【第三章-单选】在施工招标程序中,发售招标文件后的下一个工作阶段是()。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是工程施工招标程序。工程施工招标程序:标准施工招标文件组成及适用范围;施工招标准备;组织资格审查;发售招标文件及组织现场踏勘;开标与评标;合同签订;重新招标和不再招标。参见教材P42~45。

【第三章-单选】依法必须招标项目,评标委员会成员人数组成应当至少为()。A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。参见教材P43。

【第三章-单选】某施工项目招标,采用最低评标价法,评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元,评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元,评标价为4980万元,则中标人和中标价格分别为()。A.甲,5000万元B.甲,4990万元C.乙,5030万元D.乙,4980万元 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是经评审的最低评标价法。评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算,计算出评标价并编制价格比较一览表。经评审的投标价最低者,评标委员会推荐其为中标候选人。参见教材P56。

【第三章-多选】《简明标准施工招标文件》使用的项目有()。A.小型项目B.设计和施工由同一承包人承担的项目C.技术要求复杂的项目D.工期不超过12个月的项目E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目 ?? 『正确答案』AD『答案解析』本题考查的是工程施工招标程序。简明标准施工招标文件适用范围:适用于依法必须进行招标的工程建设项目,工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。参见教材P40。

【第三章-多选】关于招标投标过程中标底的说法,正确的有()。A.招标项目均应编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.若招标项目设有标底的,应当在开标时公布D.标底只能作为评标的参考E.可以根据标底确定最低投标限价 ?? 『正确答案』BCD『答案解析』本题考查的是招标准备阶段的工作。标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。它不等于工程的概(预)算,也不等于合同价格。标底是招标人的绝密资料,在开标前不能向任何无关人员泄露。开标时,设有标底的,公布标底。参见教材P41、44。

【第四章-单选】根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于伴随服务的说法,正确的是()。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是伴随服务。选项A正确,伴随服务,系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务;选项C错误,提供货物组装和/或维修所需的工具属于伴随服务的范围;选项D错误,卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务,为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。如果卖方提供伴随服务的费用未含在采购货物的合同价内,双方应事先就此达成协议,但其费用不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行价格。参见教材P71。

【第五章-单选修改】关于建设工程勘察合同的说法,正确的是()。A.建设工程标准勘察合同文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。选项A错误,示范文本适用于为设计提供勘察工作的委托任务;选项C错误,就具体工程项目的需求而言,可以委托勘察人承担一项或多项工作,订立合同时应具体明确约定勘察工作范围和成果要求;选项D错误,明确约定解决合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。参见教材P76。

【第五章-单选】在建设工程设计合同中,属于设计人责任的是()。A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人有义务解决施工中出现的设计问题,如属于设计变更的范围,按照变更原因的责任确定费用负担责任。选项BCD都是发包人的责任。参见教材P84。

【第六章-单选】关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法,正确的是()。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时,允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款,可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时,合同无效 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工合同标准文本。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点,对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外,补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触,否则抵触内容无效。参见教材P89。

【第六章-单选】关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是()。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工合同标准文本。工程实践应用时,通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复,需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致,使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。参见教材P89。

【第六章-单选】下列合同文件中,列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是()。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式,是订立合同时采用的规范化文件,包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。参见教材P90。

【第六章-单选】下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是()。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书,因此标准施工合同中规定了应用格式。参见教材P90。

【第六章-单选】下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件,在专用条款没有另行约定的情况下,其正确的解释次序是()。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定,合同的组成文件包括:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合问条款;(6)技术标淮和要求;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时,如果专用条款没有另行的约定,以上合同文件序号为优先解释的顺序。参见教材P92。

【第六章-单选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“不利气候条件”对施工的影响应当属于()承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是订立合同时需要明确的内容。“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任,“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险,因此应当根据项目所在地的气候特点,在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。参见教材P93。

【第六章-单选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,为防止重复投保或漏保,双方可在专用条款中的定由()投保为宜。A.发包人B.由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是明确保险责任。如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,由几家承包人分别投保的话,有可能产生重复投保或漏保,此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定,由发包人办理工程保险和第三者责任保险。参见教材P95。

【第六章-单选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“合同进度计划”是指由()的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P100。

【第六章-单选修改】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,支付管理中的“合同价格”是指()。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和缺陷修复义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工程款支付管理。合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额。参见教材P104。

【第六章-单选】关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法,正确的是()。A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后,向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书,视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工程款支付管理。选项A,监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书;选项C,监理人出具的进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作;选项D,在对以往历次已签发的进度付款证书迸行汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。参见教材P107。

【第六章-单选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后()天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是竣工验收管理。监理人审查申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。参见教材P115。

【第六章-单选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,缺陷责任期满(包括延长的期限终止)后14天内,应当向承包人出具缺陷任期终止证书,该证书应()。A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满,包括延长的期限终止后14天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。参见教材P117。

【第六章-多选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,监理人的主要职责有()。A.独立处理单价的合理调整和索赔批准B.在发包人授权范围内,负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.依据工程实际情况作出指示,免除或变更承包人的部分义务D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理E.按照合同约定,公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项 ?? 『正确答案』BE『答案解析』本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项A,监理不能完全独立处理要取决于发包人的授权;选项C,监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任;选项D,由于监理人不是合同当事人,因此对有关问题的处理不用决定,而用确定一词,即表示总监理工程师提出的方案或发出的指示并非最终不可改变,任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决,同时体现了监理人独立工作的性质。参见教材P98。

【第六章-多选】关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法,正确的有()。A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价B.长期合同中调价公式中的可调因素基期价格指数以基准日的价格为准C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D.基准日期后,因法律政策、规范标准的变化,导致承包人工程成本发生约定以外的增减,相应调整合同价款E.基准日期即为投标截止日 ?? 『正确答案』ABD『答案解析』本题考查的是异常恶劣的气候条件范围。选项C,承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价;选项E,通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P93~94。

【第六章-多选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,采取不足额投保方式投保的,当发生保险事件时,对于损失赔偿不足的部分,采取的处理原则有()。A.不足的部分按合同相应条款约定,由该事件的风险责任方赔偿B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿C.不足的部分由发包人全部承担D.永久工程损失的差额由发包人补偿E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿 ?? 『正确答案』ADE『答案解析』本题考查的是明确保险责任。选项B,受到保险范围内的损害后,保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿;选项C,标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时,承包人和发包人应承担的责任。参见教材P96。

【第六章-多选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,承包人按合同约定完成的主要工作有()。A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底B.核对工程资料,进一步收集相关的地址、水文等资料C.编制施工组织设计和施工进度计划D.编制施工环保措施计划E.准备施工用的测量基准点,基准线和水准点等书面资料 ?? 『正确答案』BCD『答案解析』本题考查的是承包人的义务。选项A错误,发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底,以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计;选项E错误,承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料,根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求,测设施工控制网,并将施工控制网点的资料报送监理人审批。参见教材P97。

【第六章-多选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。A.是否列入已标价的工程量清单B.是否在招标阶段已经确定的价格C.是否在合同履行阶段必然发生D.承包人是否必然获得支付E.是否包括在签约合同价内 ?? 『正确答案』BCD『答案解析』本题考查的是工程款支付管理。二者的区别表现为:暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格,但合同履行阶段必然发生,发包人一定予以支付的款项;暂列金额则指招标投标阶段已经确定价格,监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用,因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P104。

【第六章-多选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,规定因不可抗力造成的损失,由发包人承担的有()。A.永久工程的损失B.施工设备损坏C.停工损失D.施工场地的材料和工程设备E.承包人的人员伤亡损失 ?? 『正确答案』AD『答案解析』本题考查的是通用条款规定,不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担:(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;(4)停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。参见教材P110。

【第六章-多选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有()。A.监理人的指示延误B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.法规变化引起的价格调整E.隐蔽工程重新检验质量合格 ?? 『正确答案』AE『答案解析』本题考查的是索赔管理。选项B错误,发包人提供的材料和工程设备提前交货只能索赔相应的费用;选项C错误,异常恶劣的气候条件只能索赔工期;选项D错误,法规变化引起的价格调整。参见教材P111。

【第六章-多选】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,承包人竣工清场的主要义务有()。A.就交付工程的使用功能向发包人交底B.拆除临时工程,清理,平整复原场地C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场 ?? 『正确答案』BDE『答案解析』本题考查的是竣工验收管理。承包人的清场义务,工程接收证书颁发后,承包人应对施工场地进行清理,直至监理人检验合格为止。(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场;(2)临时工程已拆除,场地已按合同要求进行清理、平整或复原;(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工场地;(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监理人指示全部清理;(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。参见教材P117。

【第七章-单选】关于设计施工总承包合同的承包人的说法,正确的是()。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A错误,总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体;选项B正确,分包工作需要征得发包人同意;选项C,尽管委托分包人的招标工作由承包人完成,发包人也不是分包合同的当事人,所以不是共同发包;选项D错误,承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。参见教材P120~121。

【第七章-单选】根据《标准设计施工总承包招标文件》,当发包人要求,中标通知书,合同协议书和专用条款内容不一致时,如果专用条款没有另行约定,应以()的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是合同文件。在标准总承包合同的通用条款中规定,履行合同过程中,构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)承包人建议书;(8)价格清单;(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时,如果专用条款没有另行的约定,以上合同文件序号为优先解释的顺序。参见教材P122。

【第七章-单选】根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于责任保险的说法,正确的是()。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人,应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是保险责任。选项A错误、选项B正确,承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险;选项C错误,承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限,应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效;选项D错误,承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。参见教材P126。

【第七章-单选】根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计管理的说法,正确的是()。A.设计的实际进度滞后计划进度,发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是设计管理。选项A错误,设计的实际进度滞后计划进度时,发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度;选项B错误,承包人的设计文件提交监理人后,发包人应组织设计审查,按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求;选项C错误,设计文件需政府有关部门审查或批准的工程,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内,向政府有关部门报送设计文件,承包人予以协助;选项D正确,承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方规范和标准,均应采用基准日适用的版本。参见教材P128。

【第七章-单选】根据《标准设计施工总承包招标文件》,发包人应当顺延合同工期的情况有()。A.因国家标准变化而引起的变更B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货D.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查E.施工中发现了文物 ?? 『正确答案』ABDE『答案解析』本题考查的是进度管理。通用条款规定,在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误,应给承包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。1.发包人责任原因:(1)变更;(2)未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查;(3)因发包人原因导致的暂停施工;(4)未按合同约定及时支付预付款、进度款;(5)发包人提供的基准资料错误;(6)发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点;(7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务;(8)发包人造成工期延误的其他原因。2.政府管理部门的原因:按照法律法规的规定,合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批的报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由发包人承担。参见教材P133。

【第七章-多选】对发包人而言,设计施工总承包合同的优点有()。A.单一的合同责任B.减少发包人对承包人的检查C.减少承包人的索赔D.固定工期E.减少设计变更 ?? 『正确答案』ACDE『答案解析』本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点:(1)单一的合同责任;(2)固定工期、固定费用;(3)可以缩短建设周期;(4)减少设计变更;(5)减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:(1)设计不一定是最优方案;(2)减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。参见教材P119。

【第七章-多选】根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。A.应当在工程竣工后、移交前进行B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行C.试验所必需的电力由发包人提供D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责 ?? 『正确答案』BC『答案解析』本题考查的是合同文件。选项A错误,竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。选项D、E错误,竣工后试验由谁来进行,通用条款给出两种可供选择的条款,订立合同时应予以明确采用哪个条款。(1)发包人负责竣工后试验;(2)承包人负责竣工后试验。可以选择其中任何一方负责。参见教材P137~138。

【第八章-多选】关于建设工程材料采购合同的说法,正确的有()。A.以取得材料所有权为目的B.以取得材料使用权为目的C.是双务合同D.是实践性合同E.是无偿合同 ?? 『正确答案』AC『答案解析』本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,具有买卖合同的一般特点。(1)出卖人与买受人订立买卖合同,是以转移财产所有权为目的。(2)买卖合同的买受人取得财产所有权,必须支付相应的价款;出卖人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价。(3)买卖合同是双务、有偿合同。(4)买卖合同是诺成合同。参见教材P140。

【第九章-单选】根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师地位的说法,正确的是()。A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C.工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。工程师属于业主方人员,应履行合同中赋予的职责,行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予的权力,但应保持公平的态度处理施工过程中的问题。参见教材P152。

【第九章-单选】根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包,则应该选择()。A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是英国NEC合同文本。选项A(带有分项工程表的标价合同)适用于固定价格承包。参见教材P162。

【第九章-单选】美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是()。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是美国AIA合同文本。选项A,承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开;选项B,CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施;选项D,风险型合同采用成本加酬金的计价方式。参见教材P165。

【第九章-多选】根据《英国工程施工合同文本》(ECC),属于核心条款的有()。A.承包商的主要责任B.工期C.通货膨胀引起的价格调整D.法律的变化E.履约保证 ?? 『正确答案』AB『答案解析』本题考查的是英国NEC合同文本。核心条款是施工合同的主要共性条款,包括总则;承包商的主要责任;工期;测试和缺陷;付款;补偿事件;所有权;风险和保险;争端和合同终止等9条,构成了施工合同的基本构架,适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。参见教材P162。 【第一章-单选】关于法人应当具备的条件的说法,正确的是()。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应具有与经营规模相适应的财产

??『正确答案』C『答案解析』本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序,依照法律、行政法规的规定。参见教材P7。



【第一章-单选修改】关于法律事实的说法,正确的是()。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实D.合同当事人违约属于法律事实中的行为 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A,法律事实包括行为和事件;选项B,罢工属于法律事实中的事件,不属于行为;选项C,发生法律效力的法院判决属于法律事实。参见教材P8~9。

【第一章-单选】工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材P10。

【第一章-单选修改】关于保证人资格的说法,正确的是()。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.公立学校在一定条件下可以作为保证人 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。但是,以下组织不能作为保证人:(1)企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P13。

【第一章-单选】关于抵押的说法,正确的是()。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是担保方式。选项A,债务人或者第三人都可以提供抵押物;选项C,提单可用于质押;选项D,抵押物不转移占有。参见教材P14。

【第一章-单选】在任何情况下,建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。A.保险单列明的建筑期保险终止日B.工程所有人对全部工程验收合格之日C.工程所有人实际占用全部工程之日D.工程所有人使用全部工程之日 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P20。

【第一章-多选】下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。A.某商业银行北京分行B.某股份有限公司C.尚未完成改制的某国有企业D.某项目经理部E.某施工企业法定代表人 ?? 『正确答案』BC『答案解析』本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。选项A,属于非法人组织,可以签订合同,但不具备法人资格;选项D,项目经理部不具备法人资格,选项E,法人的法定代表人是自然人,不是法人,法人是一个组织一个机构。参见教材P7~8。

【第一章-多选】在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任 ?? 『正确答案』AC『答案解析』本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、监理工程师作为监理单位的代理人等。项目经理是施工企业的委托代理人,不是项目经理部的委托代理人,由施工企业承担项目经理的行为的法律后果。参见教材P10。

【第一章-多选】关于保证担保方式的说法,正确的有()。A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金 ?? 『正确答案』ACD『答案解析』本题考查的是担保方式。选项A,保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证;选项B,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任;选项C,以公益为目的的事业单位、企业法人不能作为保证人;选项D,连带责任保证的责任重于一般保证的责任;选项E,保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P13~14。

【第一章-多选】关于质押担保方式的说法,正确的有()。A.质押中的质物需转移占有B.专利权可以质押C.股权不可质押D.建设用地使用权不可质押E.土地所有权可以质押 ?? 『正确答案』ABD『答案解析』本题考查的是担保方式。选项A,质权以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。选项BCD,可以质押的包括动产和权利凭证两大类。选项E,土地所有权既不可抵押,也不可质押。参见教材P14~15。

【第二章-单选】关于设计招标内容的说法,正确的是()。A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。参见教材P25~26。

【第二章-单选】关于工程设计招标特点的说法,正确的是()。A.设计招标文件无法限定项目的工作范围B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是工程设计招标概述。选项AB,设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容,而无具体的工作量;选项C,工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分,如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书,即被淘汰,不再进行商务标的评审。

【第二章-多选】关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。A.所有的工程设计都应当通过招标发包B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标 ?? 『正确答案』DE『答案解析』本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标。参见教材P26~27。

【第二章-单选】某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()万元。A.2B.4C.10D.20 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标保证金有效期与投标有效期一致,金额不得超过设计估算费用的2%,最多不超过10万元人民币。则本题投标保证金=200×2%=4(万元)。参见教材P34。

【第二章-单选】关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A,发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位);选项B,承包人是设计人,设计人须为具有相应设计资质的企业法人;选项D,工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。参见教材P30。

【第三章-单选】招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A.3B.5C.7D.10 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是申请人须知。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。参见教材P42。

【第三章-单选】根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。A.列明“通用合同条款”B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是标准施工招标文件概述。前附表针对招标工程列明正文中的具体要求,明确新项目的要求、招标程序中主要工作步骤的时间安排、对投标书的编制要求等内容。参见教材P41。

【第三章-单选】关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是招标准备阶段的工作。选项A,标底可有可无,是否有由招标人确定,招标人可以自行决定是否编制标底。选项C,标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。选项D,一个招标项目只能有一个标底。参见教材P41~44。

【第三章-单选】关于评标委员会的说法,正确的是()。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项B,评标委员会成员一般应于开标前确定;选项C,评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3;选项D,评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取,但对技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时,可以由招标人直接确定。参见教材P43。

【第三章-单选】关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项A,评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正;选项B,澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外);选项C,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补。参见教材P56。

【第三章-单选】根据《招标投标法》,应由()确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是评标、决标阶段的工作。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人,也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。参见教材P45。

【第三章-单选】某工程施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是()。A.1800万元,1800万元B.1800万元,1770万元C.1830万元,1800万元D.1830万元,1770万元 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是经评审的最低评标价法的规定。合同价格是投标人报价1800万元,评标价=1800-30=1770(万元)。参见教材P57。

【第三章-多选】根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。A.投标人撤回已提交的投标文件B.投标人撤销已提交的投标文件C.投标人拒绝延长投标有效期D.中标人拒绝订立合同E.中标人拒绝按招标文件的要求提交履约保证金 ?? 『正确答案』BE『答案解析』本题考查的是接受投标书阶段的工作。(1)中标人不能按招标文件要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还。(2)中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还。选项C,投标人拒绝延长投标有效期,则退出后绪投标活动,但保证金应予以退还。参见教材P45。

【第三章-多选】关于投标人资格审查的说法,正确的有()。A.本标段的监理人不能参加施工投标B.由招标人进行资格审查C.财产被接管不是否决投标资格的理由D.类似项目业绩应当是资格审查的内容E.资格审查一般采用合格制 ?? 『正确答案』AD『答案解析』本题考查的是投标人的资格审查。选项B,审查委员会进行资格审查;选项C,财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人;选项E,资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种,应在前附表中说明。参见教材P50。

【第四章-单选】根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,下列合同责任中,属于设备采购合同伴随服务的是()。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务,卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:(1)实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行;(2)提供货物组装和/或维修所需的工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P71。

【第五章-单选】关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是设计合同履行管理。选项A,保证设计质量是设计人的责任;选项C,外部协调工作是发包人的责任;选项D,为了保证建设工程的质量,设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P77。

【第五章-多选】关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式 ?? 『正确答案』BC『答案解析』本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。选项A,项目建议书是发包人提供的;选项D,违约责任需要约定的内容包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等;选项E,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。参见教材P77。

【第六章-单选】《标准施工招标文件》的适用范围是()。A.适用于一定规模以上,且设计和施工不是由同一承包商承担的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是施工合同标准文本。九部委联合颁发的适用于一定规模以上,且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括合同条款与格式。(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P89。

【第六章-单选】根据《标准施工合同》,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止。参见教材P90。

【第六章-单选】关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B,承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行;选项C,为了使工程施工顺利开展,避免指令冲突及尽量减少合同争议,发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现;选项D,如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,则由发包人负责赔偿。参见教材P91。

【第六章-单选】根据《标准施工合同》通用条款,建筑工程一切险应由()负责投保,并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。参见教材P95。

【第六章-单选】《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。A.投标截止日B.开标之日C.中标通知书发出之日D.投标截止日前第28天 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P93。

【第六章-单选】根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P96。

【第六章-单选】根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划” ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是监理人的职责。选项A,监理发出开工通知是有条件的,即发包人的开工前期工作已完成,且受发包人的委托。选项B,监理人征得发包人同意后,应在开工日期7天前向承包人发出开工通知;选项D,进度计划由承包人负责编制,经监理人审查批准。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P98。

【第六章-单选】《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P99。

【第六章-单选】根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人责任的是()。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是索赔管理。选项A,施工技术事故属于承包人的责任;选项BCD均为非承包人原因。参见教材P101。

【第六章-单选】根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是施工质量管理。选项A,监理人收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验,将记录送交监理人后可继续施工,此次检查或试验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认;选项B,监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时,由监理人与承包人共同进行;选项D,重新试验和检验结果证明符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。参见教材P103。

【第六章-单选】《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是工程款支付管理。暂估价指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。选项A,不包括计日工;选项B,包括材料、设备以及专业工程,不包括劳务分包;选项C,属于暂列金额的内涵。参见教材P104。

【第六章-单选】根据《标准施工合同》,关于“暂列金额”的说法,正确的是()。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用,因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P104。

【第六章-多选】根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》,各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有()。A.结合行业特点,编制本行业中通用合同条款B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点,编制“专用合同条款”D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E.“通用合同条款”不能规定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款” ?? 『正确答案』BC『答案解析』本题考查的是施工合同标准文本。选项A,各行业编制的标淮施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”;选项E,除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外,补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触。参见教材P89。

【第六章-多选】根据《标准施工合同》,承包人在施工准备阶段的主要义务有()。A.提出开工申请B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点 ?? 『正确答案』ACDE『答案解析』本题考查的是承包人的义务。选项B属于发包人的义务。参见教材P97。

【第六章-多选】根据《标准施工合同》,关于监理人地位的说法,正确的有()。A.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织 ?? 『正确答案』BE『答案解析』本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项A,属于受发包人聘请的管理人并不是发包人代表;选项C,在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”,厲于发包人一方的人员,但又不同于发包人的雇员;选项D,不是一切行为均遵照发包人的指示,而是在授权范围内独立工作。参见教材P91。

【第六章-多选】《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括()。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.中标通知书D.工程量清单E.合同协议书 ?? 『正确答案』BCE『答案解析』本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定,合同的组成文件包括:合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;通用合问条款;技术标淮和要求;图纸;已标价的工程量清单;其他合同文件。参见教材P92。

【第六章-多选】根据《标准施工合同》,发包人在施工准备阶段的主要义务有()。A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计 ?? 『正确答案』BCD『答案解析』本题考查的是发包人的义务。选项AE均为监理人的任务。参见教材P96。

【第六章-多选】根据《标准施工合同》,属于发包人原因可以延长合同工期的情形有()。A.增加工作内容B.提供图纸延误C.出现异常恶劣的气候条件D.发包人延迟提供建筑材料E.现场查勘滞后 ?? 『正确答案』ABD『答案解析』本题考查的是索赔管理。选项E,现场查勘滞后属于施工方责任。参见教材P100。

【第七章-单选】根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B,承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体,而非皮包公司;选项C,发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本;选项D,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P121。

【第七章-单选】根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项AB,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款。选项C,承包人复核算时未发现的错误造成的损失的承担主体,受是有条件补偿条件还是无条件补偿条款的限制。选项D有瑕疵,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款,但没有更合适的选项时,可在专用条款里约定。参见教材P124。

【第七章-单选】《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格C.承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用D.承包人向发包人的投标报价 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P123。

【第七章-单选】建设项目设计施工总承包方式的优点是()。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度 ?? 『正确答案』A『答案解析』本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:(1)单一的合同责任;(2)固定工期、固定费用;(3)可以缩短建设周期;(4)减少设计变更;(5)减少承包人的索赔。参见教材P119。

【第七章-多选】关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。A.适用于设计—施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目 ?? 『正确答案』AE『答案解析』本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P119。

【第七章-多选】根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。A.总承包合同的承包人可以是联合体B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C.联合体协议为总承包合同的附件D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容 ?? 『正确答案』ACD『答案解析』本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此通用条款规定,履行合同过程中,未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议;选项E,联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,是总承包合同的内容。参见教材P120。

【第七章-多选】根据《设计施工总承包合同》通用条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用,但不包括利润的情形有()。A.发包人未能按时提供文件B.发现文物C.行政审批延误D.发包人原因造成工期延误E.出现异常恶劣气候条件 ?? 『正确答案』BCE『答案解析』本题考查的是索赔管理。选项A,可以索赔利润;选项D,可以索赔利润。参见教材P133。

不能顺延工期的情况(4项)

不能补偿利润的项目(费用均可补偿)(8项)



·为他人提供方便·发包人要求提前交货·缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复·发包人违约解除合同

·化石、文物·争议评审组对监理人确定的修改·为他人提供方便·不可预见物质条件·发包人要求提前交货·发包人提供的材料、设备不符合要求·异常恶劣的气侯条件·行政审批延误





【第九章-单选】风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担 ?? 『正确答案』D『答案解析』本题考查的是美国AIA合同文本。选项A,GMP费用不是合同承包总价;选项BC,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P165。

【第九章-单选】风险型CM合同的计价方式是()。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价 ?? 『正确答案』B『答案解析』本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式,成本部分由业主承担,CM承包商获取约定的酬金。参见教材P165。

【第九章-单选】根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于()。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同 ?? 『正确答案』C『答案解析』本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P162。

【第九章-多选】关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务 ?? 『正确答案』ABDE『答案解析』本题考查的是美国AIA合同文本。本题考查的是美国AIA合同文本。选项C,施工阶段自己施工部分相当于总承包商,不在CM工作范围。CM工作则是负责对自己选择的施工分包商和供货商,以及雇主签订合同交由CM负责管理的承包商和指定分包商的实施进行组织、协调、管理。参见教材P165。























献花(0)
+1
(本文系启智职教的...原创)