2018年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案单项选择题1.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是() A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】:A【解析】:为了将工程项目建设的管理纳入法制化轨道,我国建设 领域目前推行的四项制度分别为项目法人责任制、合同管理制、招标投标制以及工程监理制。考试100,超高通过率的考证平台,考监理工程师, 刷课程刷题库就来考试100。高质量题库,名师课程,助力你通关考试。其中,为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行 的管理制度是项目法人责任制。2.关于法人应当具备的条件的说法,正确的是()A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经 费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】:C【解析】:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独 立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人具备以下条件:1、依法成立。设立法人必须经过政府主管机关的批准或者核准登记;2、有必要的财 产或者经费。有必要的财产或经费是法人进行民事活动的物质基础,它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应,否则不 能被批准设立或者核准登记;3、有自己的名称、组织机构和场所;4、能够独立承担民事责任。3.关于法律事实的说法,正确的是()A.法 律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】:D【 解析】:法律事实包括行为和事件。行为还可分为合法行为和违法行为。凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为,如:在建设活 动中,考试100,超高通过率的考证平台,考监理工程师,刷课程刷题库就来考试100。高质量题库,名师课程,助力你通关考试。当事人订立 合法有效的合同,会产生建设工程合同关系;建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动,会产生建设行政管理关系。凡违反国家法律规定的 行为是违法行为,如:建设工程合同当事人违约,会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而 产生的代理属于()A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】:B【解析】:委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权 行为而产生的代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。5.关 于保证人资格的说法,正确的是()A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得 作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】:B【解析】:具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。但 是,以下组织不能作为保证人:(1)企业法人的分支机构、职能部门。考试100,超高通过率的考证平台,考监理工程师,刷课程刷题库就来考 试100。高质量题库,名师课程,助力你通关考试。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国 务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。6.关于抵押 的说法,正确的是()A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】:B 【解析】:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物。债务人不履行债务时,债权人有权依照本法规定以 该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。下列财产可以作为抵押物:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3) 以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器 ;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。7.关于留置的说法,正确的是()A.留置权可以通过合同的约定产生 B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】:D【解析】: 留置,是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享 有处置该财产得到优先受偿的权利。留置权以债权人合法占有对方财产为前提,并且债务人的债务已经到了履行期。比如,在承揽合同中,定作方逾 期不领取其定作物的,承揽方有权将该定作物折价、拍卖、变卖,并从中优先受偿。由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过 合同约定产生留置权。担保法规定,能够留置的财产仅限于动产,且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施留置。 8.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A.3B.5C.7D.10【答案】 :B【解析】:《招标投标法实施条例》第十七条规定,招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审 申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。9.在任何情况下,建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过() A.保险单列明的建筑期保险终止日B.工程所有人对全部工程验收合格之日C.工程所有人实际占用全部工程之日D.工程所有人使用全部工程之 日【答案】:A【解析】:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分 或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。但在任何情况下,保 险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。10.根据《标准施工招标文件》,“投标人须知前附表”的目的是 ()A.列明“通用合同条款”B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【答案 】:B【解析】:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜,招标人应结合招标项目具体特意和实际需要编制和填写 ,但不得与“投标人须知”正文内容相抵触,否则抵触内容无效。11.关于施工招标项目标底的说法,正确的是()A.施工招标项目必须有标 底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】:B【解析】:《招标投标法实施条例》第 二十七条规定,招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。第五十条规定,招标项目设有标底的,招标人应 当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的 条件。12.招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20【答案】:C 【解析】:《招标投标法实施条例》第二十一条规定,招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的 内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的.招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前, 以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的 截止时间。13.关于投标保证金的说法,正确的是()A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金B.投标人不按要求提交投标保证金的,其 投标文件否决其投标C.投标保证金有效期应当长于投标有效期D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金【答案】:B【解析】: 招标文件的主要内容中包括投标保证金,故选项A错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致,故选项C错误。投标保证金是指在招标投标活动 中,投标人随投标文件一同递交给招标人的一定金额、一定形式的投标责任担保。履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程申违反合同规 定或违约,并弥补给发包人造成的经济损失,其形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。两者所担保的阶段不同, 故中标人可以要求先退回投标保证金,再提交履约保证金,故选项D错误。【选项B中“废标处理”的说法现已改为“否决其投标”】14.关于评 标委员会的说法,正确的是()A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不 得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】:A【解析】:评标委员会成员一般应于开标前确定,成员名 单应当保密。选项A正确,选项B错误。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成 ,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。选项C错误。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专 业的专家名单中随机抽取。选项D错误。15.关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的 说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】:D【解析】:《招 标投标法实施条例》第五十二条规定,投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误,评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的 ,应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗 示或者诱导投标人作出澄清、说明,不得接受投标人主动提出的澄清、说明。16.根据《招标投标法》,应由()确定中标人。A.招标人B. 招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】:A【解析】:《招标投标法》第四十条规定,评标委员会应当按照招标文件确定的评 标标准和方法,对投标文件进行评审和比较;设有标底的,应当参考标底。评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的 中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。国务院对 特定招标项目的评标有特别规定的,从其规定。17.某工程施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给 建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元.工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是()A.180 0万元,1800万元B.1800万元,1770万元C.1830万元,1800万元D.1830万元,1770万元【答案】:B【解析】 :《招标投标法实施条例》第五十七条规定,招标人和中标人应当依照《招标投标法》和本条例的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履 行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。由此可知合同价 格即为投标人的投标报价,故本题中该投标人的合同价格是1800万元。评标价格是指评标委员会根据规定的量化因素和标准进行价格折算计算出 来的价格,故本题中该投标人的评标价格:1800-30=1770(万元)。18.某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保 证金额不得超过()万元。A.2B.4C.10D.20【答案】:B【解析】:《招标投标法实施条例》第二十六条规定,招标人在招标文件 中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。故某工程设计招标项目的投标保证金额不得超过:200×2%=4 (万元)。19.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报 价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法【答案】:C【解析】:依据标的性质不同可将评价方法 分为最低投标价法、综合评标法以及以设备寿命周期成本为基础的评标价法。这三种评标价法均以货币价格为评价指标。采购生产线、成套设备、车 辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法。20.关于设计招标内容的说法,正确的是()A.设计 招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】:A【解析】 :工程设计招标与其他招标的招标文件的内容、对投标书的编制要求、开标形式以及评标原则均不相同。工程设计招标文件中没有提出具体的工作量 ,其内容包括设计依据、项目所在地的基本资料、项目限定的工作范围、项目应达到的技术指标、要求完成的时间等。21.某通用设备采购招标项 目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案 】:D【解析】:采购简单商品、半成品、原材料,以及其他性能、质量相同或容易进行比较的货物时,仅以报价和运费作为比较要素,选择总价格 最低者中标。22.在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()A.投标保证金额不足,属于细微偏差B.备品备件的价格可以 单独报价C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差D.评标时不应考虑运费问题【答案】:B【解析】:《评标委员会和评标方法暂行规定 》第二十五条规定,下列情况属于重大偏差:①没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;②投标文件没有投标人授权代表 签字和加盖公章;③投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限;④明显不符合技术规格、技术标准的要求;⑤投标文件栽明的货物 包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;⑥投标文件附有招标人不能接受的条件;⑦不符合招标文件中规定的其他实质性要求。投标文 件有上述情形之一的,为未能对招标文件作出实质性响应,并按本规定的相关规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的,从其规定。未提交 投标保证金或金额不足均属于实质性偏差,为重大偏差,故选项A错误。其第十九条规定,投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额 为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;对不同文字文本投标文件的解释发生异议的.以中文 文本为准。故单价计算的结果与总价不一致,不属于重大偏差,故选项C错误。评标时应考虑货物达到施工现场的总费用,其中包括运费问题.故选 项D错误。23.关于工程设计招标特点的说法,正确的是()A.设计招标文件无法限定项目的工作范围B.设计投标文件应按工程量清单填报 报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】:D【解析】:设计招标文件中仅提出设计依据、工程 项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。故选项A错误。投标人的投标 报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价,而是首先提出设计构思和初步方案,并论述该方案的优点和实施计划,在此基础上进一步提出报 价。选项B错误。开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序,而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图,以 及其他实质性内容,而且不按报价高低排定次序。选项C错误。24.关于建设工程设计合同当事人的说法.正确的是()A.发包人只能是建设 单位B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级【答案】:C【解析】:发包人可是 建设单位(业主),也可以是工程总承包单位等项目管理部门,故选项A错误。设计人必须是具有相应设计资质的企业法人,而承包人是设计人,故 选项B错误。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲、乙两级,故选项C正确、选项D错误。25.关于建设工程设计合同履行的说法 ,正确的是()A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承 担参加工程验收的责任【答案】:B【解析】:设计合同中发包人的责任:①提供必要的现场开展工作条件;②外部协调工作;③其他相关工作;④ 保护设计人的知识产权;⑤遵循合理设计周期的规律。设计人的责任:①保证设计质量;②负责设计阶段的设计工作;③对外商的设计资料进行审查 ;④配合施工的义务,包括工程验收;⑤保护发包人的知识产权。26.《标准施工招标文件》的适用范围是()A.大型复杂的工程项目B.多 元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】:A【解析】:《标准施工招标文件》适用于一定规模以上的 大型复杂的工程项目,且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。27.根据《标准施工合同》,履约担保的期限自发包人和承包人订立 合同之日起至()之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【答案】:C【解析】:根据《 标准施工合同》,承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包 人。因此,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至签发工程移交证书之日止。28.关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的 是()A.在合同规定的权限范围内.监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行C .发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任【答案】:A【 解析】:根据《标准施工合同》,监理人的指示:①监理人应按相关约定向承包人发出指示,监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章,并 由总监理工程师或总监理工程师按规定约定授权的监理人员签字。②承包人收到监理人按规定作出的指示后应遵照执行。③在紧急情况下,总监理工 程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示,承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内,向监理人发出书面确认 函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的,该书面确认函应被视为监理人的正式指示。④除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师 或按规定被授权的监理人员处取得指示。⑤由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的, 由发包人承担赔偿责任。29.根据《标准施工合同》通用条款,建筑工程一切险应由()负责投保,并承担保险费用。A.发包人B.承包人C .发包人和承包人D.监理人【答案】:B【解析】:《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201规定,工程开工前,发包人应 当为建设工程办理保险,支付保险费用。因此,采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201应当由发包人投保建筑工程一切 险。《标准施工招标文件》(2007年版),在其通用合同条款中规定,除专用合同条款另有约定外,承包人应以发包人和承包人的共同名义向双 方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。30.《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()A.投标截止日B.开标 之日C.中标通知书发出之日D.投标截止日前28天【答案】:D【解析】:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指投标截止时间前 28天的日期。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。31.根据《标准施工合同》,工程 保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()负责补偿。A.发包人B.承包 人C.事件的风险责任人D.监理人【答案】:C【解析】:保险金不足的补偿:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险 事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。32. 根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向 承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】:C【解析】:如果发包人开工前 的配合工作已完成且约定的开工日期已届至,但承包人的开工准备还不满足开工条件,监理人仍应按时发出开工的指示,合同工期不予顺延。监理人 征得发包人同意后,应在开工日期7天前向承包人发出开工通知,合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。选项A、B错误。经监理人批准的施 工进度计划称为“合同进度计划”。选项D错误。33.《标准施工合同》中的“合同工期”是指()A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣 工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工 日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】:D【解析 】:根据《标准施工合同》,合同工期是指承包人在投标函内承诺的完成合同工程所需的期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工 期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。34.根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人责 任的是()A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】:A【解析】:根据《标准施工合同》,因 下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:①承包人违约引起的暂停施工;②由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂 停施工;③承包人擅自暂停施工;④承包人其他原因引起的暂停施工;⑤专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。施工技术事故引起暂停施 工属于承包人的责任。35.根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()A.监理人收到承包人共同检验的通知 ,未按时参加检验.承包人单独检验,该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同 进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合 同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】:C【解析】:监理人收到承包人共同检验的通知,监理人既未发出变更检验时间的 通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以可单独进行检查和试验,将记录送交监理人以后可以继续施工,故选项A错误。监理人对承包人的 试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时,由监理人与承包人共同进行。选项B错误。监理人 对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复 原状。经检验证明工程质量符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合 同要求,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。选项C正确,D错误。36.承包人对施工专业分包管理的职责是()A.负责专业分 包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】:B 【解析】:承包人对分包工程的实施负全面管理责任。承包人对施工专业分包管理的职责包括对分包人的质量保证体系和分包工程进度计划进行审查 ,对分包人的施工质量和施工工艺进行监督等。37.《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能 确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价 的组成部分【答案】:D【解析】:根据《标准施工合同》,暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料 、设备以及专业工程的金额。暂估价属于签约合同价的组成部分。38.根据《标准施工合同》,关于“暂列金额”的说法,正确的是()A.暂 列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包 人【答案】:C【解析】:根据《标准施工合同》,暂列金额是指已标价工程量清单中所列的暂列金额,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变 更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的金额。暂列金额属于签约合同价的组成部分;签约合同价内约定的暂列 金额可能全部使用或部分使用,因此承包人不一定能够全部获得支付。39.根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是() A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的 工作,由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】:A【解析】:承包人不得将其设计以及施工的主体、关键性 工作分包给第三人,故选项B错误。发包人并不是分包合同的当事人,所以虽是发包人同意分包的工作,但发包人不承担责任,故选项C错误。分包 人的资格能力与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。选项D错误。40.根据《标准设计施工总承包招标文件》中 的《合同条款及格式》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入 合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】:C【解析】:选项C ,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误。无论承包人复核时发现与否,由于以下资 料的错误,导致承包人增加的费用和(或)延误的工期,由发包人承担,并向承包人支付合理利润:①发包人要求中引用的原始数据和资料;②对工 程或其任何部分的功能要求;③对工程的工艺安排或要求;④试验和检验标准;⑤除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。对于发包人要 求中的错误,通用条款中给出了无条件补偿条款和有条件补偿条款两种选择。无条件或有条件补偿条款应写入合同通用条款,故选项A、B、D错误 。(此题存在争议)41.《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》的“价格清单”是指()A.承包人按照发包人提出的工程 量清单而计算的报价单B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格C.承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工 、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用D.承包人向发包人的投标报价【答案】:C【解析】:设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标 文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单.经承包人填写单价后计算价格的 方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任 期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。42.建设项目设计施工总承包方式的优点是()A.可缩短建设周期B.可降低工程 成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度【答案】:A【解析】:建设项目总承包的优点:1、单一的合同责任;2、固定工期、固定费 用;3、可以缩短建设周期;4、减少设计变更;5、减少承包人的索赔。43.某建没工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数 量验收可采用的方法是()A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【答案】:B【解析】:采用现场交货的到货检验方式,其 数量验收的方法包括理论换算法、查点法和衡量法。衡量法。即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤,以衡量其长度、面积、体积、重量是 否与合同约定一致。如胶管衡量其长度;钢板衡量其面积;木材衡量其体积;钢筋衡量其重量等。44.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》 ,下列合同责任中,属于设备采购合同伴随服务的是()A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件 【答案】:A【解析】:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,设备采购合同伴随服务有:①对设备进行现场组装和(或)试运行;②监督设 备的现场组装和(或)试运行;③提供组装和(或)维修所需的工具;④提供单台设备详细的操作和维护手册;⑤一定期限内,对设备进行运行、监 督、维护、修理;⑥对组装、试运行、运行、维护和修理设备的相关人员进行培训等。45.根据FID1C《施工合同条件》,保留金返还的正确 方式是()A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两 次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】:C【解析】:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金的返还分两次 进行,分别在工程师颁发工程接收证书和履约证书后各返还一次。46.根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是( )A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D .指定分包商对其违约独立承担责任【答案】:D【解析】:指定分包商应与承包商订立合同,故选项A错误。指定分包商完成的施工任务是招标文 件中承包商承包范围以外的工程工作,故选项B错误。承包商可以收取指定分包商的施工协调管理费,故选项C错误。47.风险型CM合同中,关 于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归 业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】:D【解析】:随着设计的进展和深化,CM承包商要陆续编制工程各部分的 工程预算。施工图设计完成后,CM承包商按照最终的工程预算提出保证工程的最大费用值(GMP)。CM承包商与雇主协商达成一致后,按GM P的限制进行计划和组织施工,对施工阶段的工作承担经济责任。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担,即管理性承包的含 义。但并不意味CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。48 .风险型CM合同的计价方式是()A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】:B【解析】:风险型CM合同的计价方式 是成本加酬金,雇主承担成本部分,CM承包商得到约定的酬金。49.根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()A.由施 工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案 】:A【解析】:工程施工合同文本的条款规定,是基于当事人双方信誉良好、履行合同诚信基础上设定的条款内容,施工过程中发生的有关事项由 雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定的二元管理模式。选项B、D错误,合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立、公正地做 出处理决定。选项A正确,虽然合同涉及的相关方中也有工程师,但他的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理 工程师的职责简单。选项C错误。50.根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于()A.管理合同B.目标合同C .标价合同D.成本补偿合同【答案】:C【解析】:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于标价合同;施工管理承 包适合采用管理合同;拟建工程范围在签订合同时还没有完全界定或预测风险较大时适合采用目标合同;工程范围的界定还不明确,以目标合同为基 础不充分,且又要求尽早开工时适合采用成本补偿合同。多项选择题51.建设工程合同的特征有()A.合同主体的严格性B.合同订立的短暂 性C.合同标的的特殊性D.合同履行期限的长期性E.合同形式的非要式性【答案】:ACD【解析】:建设工程合同的特征有:①合同主体的严 格性;②合同标的的特殊性;③合同履行期限的长期性;④计划和程序的严格性;⑤合同形式的特殊要求。52.下列合同法律关系主体中,属于法 人的有()A.某商业银行北京分行B.某股份有限公司C.尚未完成改制的某国有企业D.某项目经理部E.某施工企业法定代表人【答案】: BC【解析】:《民法总则》第五十七条规定,法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当 依法成立,有必要的财产或者经费、有自己的名称、组织机构和场所。53.在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()A .项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的 行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任【答案】:AC【解析】:《民法总则》第一百六十二条规定,代理人在代理权限内,以被 代理人名义实施的民事法律行为,对被代理人发生效力。施工企业的代理人是项目经理.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任。54.关于保 证担保方式的说法,正确的有()A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任C .以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】: ACD【解析】:《担保法》第十九务规定,当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任,故选项B错误。第二 十一条规定,保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,保证合同另有约定的,按照约定。当事人对保证担保的范 围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任,故选项E错误。55.关于质押担保方式的说法,正确的有()A.质押中的质 物需转移占有B.专利权可以质押C.股权不可质押D.建没用地使用权不可质押E.土地所有权可以质押【答案】:ABD【解析】:《担保法》 第六十三条规定,本法所称动产质押,是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时,债权人有 权依照本法规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。第七十五条规定。下列权利可以质押:①汇票、支票、本票、债券、存款单 、仓单、提单;②依法可以转让的股份、股票;③依法可以转让的商标专用权,专利权、著作权中的财产权;④依法可以质押的其他权利。56.关 于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()A.适用于设计一施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C .适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目【答案】:AE【解析】: 《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计一施工一体化的总承包招标项目(包括公开招标和邀请招标)。57.已履行项目审批手续的招标项目 ,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()A.招标文件B.招标范围C.招标方式D.招标组织形式E.中标人【答案】:BCD【 解析】:已履行项目审批、核准手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有招标范围、招标组织形式和招标方式。58.关于 投标有效期的说法,正确的有()A.投标有效期从投标截止日期开始起算B.投标有效期对投标人有约束力C.招标人在投标有效期内完成评标 即可D.投标有效期内应完成合同签订工作E.投标有效期在合同订立后自动终止【答案】:ABD【解析】:招标人在投标有效期内应完成的工作 包括评标、定标、签订合同,故选项C错误。招标文件应当栽明投标有效期,特殊情况下,投标有效期可能会延长,故选项E错误。59.根据《招 标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()A.投标人撤回已提交的投标文件B.投标人撤销已提交的投标文件C.投标人拒绝延长 投标有效期D.中标人拒绝订立合同E.中标人拒绝提交履约保证金【答案】:DE【解析】:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出 现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:(1)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书 后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。【争议B选项说明】:B选项不完整,应该是在“有效期内” 撤销投标文件才是不予退还!!!60.关于投标人资格审查的说法,正确的有()A.本标段的监理人不能参加施工投标B.由招标人进行资格 审查C.财产被接管不是否决投标资格的理由D.类似项目业绩应当是资格审查的内容E.资格审查一般采用合格制【答案】:AD【解析】:资格 预审申请文件由招标人组建的审查委员会负责审查,审查委员会参照规定组建,故选项B错误。财产被接管或冻结的单位,不能作为资格预审申请人 ,即不能参加施工投标,故选项C错误。合格制是资格预审确定合格者数量的一种方法,除此之外使用的方法还有有限数量制,故选项E错误。61 .关于工程设计招标范围的说法,正确的有()A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分B.不能对施工图设计单独进行招 标C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标D.可以采用分单项的设计任务发包招标E.勘察与设计应当分开招标【答案】:CD【解析】:设 计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标两部分,但对计划复杂而又缺乏经验的项目,设计招标分为初步设计招标、施工图设计招标和技术设 计招标三部分,故选项A错误。可以对施工图设计单独进行招标,但一般不能对初步设计单独进行招标,故选项B错误。勘察设计可实行一次性总体 招标,故选项E错误。62.关于工程设计招标方式的说法,正确的有()A.所有的工程设计都应当通过招标发包B.所有的工程设计都应当通 过邀请招标发包C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标D.工程设计邀请招标的,应当邀请3个以上单位参加投标E.依法应当公开招标的 工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标【答案】:DE【解析】:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条 规定,本规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一 的,必须进行招标:①施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;②重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上 的;③勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;④单项合同估算价低于第①、②、③条规定的标准,但项目总投 资额在3000万元人民币以上的。第八条规定,建设项目的勘察、设计,采用特定专利或者专有技术的,或者其建筑艺术造型有特殊要求的,经项 目主管部门批准,可以不进行招标。《招标投标法实施条例》第八条规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标 ;但有下列情形之一的,可以邀请招标:①技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;②采用公开招标方式的费用 占项目合同金额的比例过大。工程设计邀请招标的,应当邀请3个以上单位参加投标。63.工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()A. 投标人持有的资质证书B.企业专业技术人员的数量C.同类工程设计经历D.特定行业工程设计经历E.项目所在地区设计经历【答案】:ABC 【解析】:对投标人的资格审查主要包括资质、能力、经验审查。具体包括审查投标人持有的资质证书、投标人是否具备从事设计任务的资格、企业 专业技术人员的数量、企业设计负责人的资格能力、同类工程的设计经历等。64.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,勘察合同的内容有( )A.发包人应提供的资料B.勘察现场交通情况C.勘察成果的提交D.勘察费用的支付E.合同争议的解决【答案】:ACDE【解析】:根 据《建设工程勘察合同(示范文本)》,勘察合同的内容有:①工程概况;②发包人应提供的资料;③勘察成果的提交;④勘察费用的支付;⑤发包 人、勘察人责任;⑥违约责任;⑦未尽事宜的约定;⑧其他约定事项;;⑨合同争议的解决;⑩?合同生效。65.关于建设工程设计合同内容约定 的说法,正确的有()A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违 约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】:BC【解析】:项目建议书应由发包人完成,故选项A错误。设计 合同中需要对承担违约责任的条件以及违约金进行约定,故选项D错误。解决合同争议的最终方式应当约定为诉讼或仲裁,故选项E错误。66.根 据《(标准施工招标资格预审文件)和(标准施工招标文件)试行规定》,各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有()A.结合行业特点 ,编制本行业中通用合同条款B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点,编制“专用合同条款”D.“专用 合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”【答案】 :BCD【解析】:根据《<标准施工招标资格预审文件>和(标准施工招标文件)试行规定》第三条规定,国务院有关行业主管部门可根据《标准 施工招标文件》并结合本行业施工招标特点和管理需要,编制行业标准施工招标文件。行业标准施工招标文件重点对“专用合同条款”“工程量清单 ”“图纸”“技术标准和要求”作出具体规定。第五条规定,行业标准施工招标文件和试点项目招标人编制的施工招标资格预审文件、施工招标文件 ,应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”“资格审查办法”,以及《标准施工招标文件》中的“投标人须知”“评标 办法”“通用合同条款”。第六条规定,行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、 细化,除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定外,补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触,否则抵触内容 无效。故选项B、C、D正确。67.根据《标准施工合同》,承包人在施工准备阶段的主要义务有()A.提出开工申请B.办理临时道路通行 审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点【答案】:ACDE【解析】:根据《标准施工合同》, 承包人在施工准备阶段的主要义务有:①进行现场查勘;②编制项目施工的实施计划,包括施工组织设计和环境保护措施计划的编制,工程质量保证 措施文件的提交;③负责施工现场内临时工程和交通道路的修建、维修、养护以及管理;④负责管理施工控制网点;⑤向监理人提出开工申请。68 .根据《标准施工合同》,关于监理人地位的说法,正确的有()A.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的管理人C .监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法 人或其他组织【答案】:BE【解析】:监理人是受发包人聘请的管理人员,并不是发包人代表,也不属于施工合同履行管理的独立第三方,故选项 A、C错误。监理人属于发包人一方人员,但是监理人的一切行为并不是均遵守发包人指示的,而是在授权范围内独立进行工作,故选项D错误。6 9.《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括()A.招标文件B.投标函及投标函附录C.中标通知书D.工程量清单E.合同协议 书【答案】:BCE【解析】:《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括:①合同协议书;②中标通知书;③投标函及其附录;④专用合 同条款;⑤通用合同务款;⑥技术标准和要求;⑦图纸;⑧已标价工程量清单;⑨其他合同文件。70.根据《标准施工合同》,发包人在施工准备 阶段的主要义务有()A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计【答案】:BCD【解 析】:根据《标准施工合同》,发包人在施工准备阶段的主要义务有:①提供施工场地(施工现场、地下管线和地下设施的相关资料、现场外的道路 通行权);②组织设计交底;③约定开工时间。71.根据《标准施工合同》,属于发包人原因可以延长合同工期的情形有()A.增加工作内容 B.提供图纸延误C.出现异常恶劣的气候条件D.发包人延迟提供建筑材料E.现场查勘滞后【答案】:ABD【解析】:在履行合同过程中,由 于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括:①增加合同工作内容;②改变合同中任何一项 工作的质量要求或其他特性;③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;④因发包人原因导致的暂停施工;⑤提供图纸延误;⑥未按合同 约定及时支付预付款、进度款;⑦发包人造成工期延误的其他原因。由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权 要求发包人延长工期。72.监理人在对专业分包工程进度管理中,需要对承包人发出指令进行协调的情形有()A.分包工程施工进度偏差较大 而干扰了同时在现场的其他承包人施工B.分包工程作业人员严重不足C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施D.分包工程施工 进度不符合分包合同工期要求E.分包工程出现停工【答案】:AC【解析】:监理人在对专业分包工程进度管理中,需要对承包人发出指令进行协 调的情形有:①由于分包工程进度过慢,从而影响后续设备的安装工程按计划实施的情况;②因分包工程施工进度偏差较大,给在现场的其他承包人 的施工造成干扰。73.建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有()A.专业分包人的分包收入为分包合同价格,劳务分包人的分包收入 为劳务报酬B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用,劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用C.专业分包人应编制专业工程施工 组织设计和进度计划,劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任,劳务分包人在工程验收合格 后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任E.专业分包人与承包人承担合同风险,劳务分包人不独立承担风险【答案】:ABCE【解析】: 建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别见下表:续表74.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确韵有( )A.总承包合同的承包人可以是联合体B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C.联合体协议为总承包合同的附件D.监理人在合同履行 中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容【答案】:ACD【解析】:承包合同的承包人可以是 独立承包人,也可以是联合体。对于联合体的承包人,合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和 协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此通用 条款规定,履行合同过程中,未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。75.根据《设计施工总承包合同》通用条款 ,发包人可以对承包人补偿工期和费用,但不包括利润的情形有()A.发包人未能按时提供文件B.发现文物C.行证审批延误D.发包人原 因造成工期延误E.出现异常恶劣气候条件【答案】:BCE【解析】:根据《设计施工总承包合同》通用条款,发包人未能按时提供文件、发包人 原因造成工期延误的,发包人可以对承包人补偿工期、费用和利润。遇到发现文物、行证审批延误、出现异常恶劣气候条件的情形,发包人可以对承 包人补偿工期和费用,但不索赔利润。76.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法,正确的有()A.买方有权检验货物,且不支付额外费用B.检验货物的地点应为货物的最终目的地C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件【答案】:ACE【解析】:检验货物的地点可以在货物的最终目的地,也可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点,故选项B错误。卖方提供的检验证书不可以作为货物验收的最终检验,它仅仅是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,故选项D错误。77.根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()A.工程师可以行使施工合同中规定的权力B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制C.工程师应当以雇主的名义作出指示D.工程师在施工合同履行期间独立工作E.工程师属于雇主人员【答案】:ABDE【解析】:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。处理施工过程中有关问题时应保持公平(Fair)的态度,而非FIDIC上一版本《土木工程施工合同条件》,要求的公正(Impartially)处理原则。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步昀限制。78.根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用D.雇主承担不可抗力的风险责任E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任【答案】:AD【解析】:我国标准施工合同依据《中华人民共和国合同法》的规定,以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,选项B、E错误。FIDIC《施工合同条件》是以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任。选项C错误。79.关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务【答案】:ABDE【解析】:风险型CM合同,业主直接与各分包商或供货商签订合同,CM承包商与各分包商或供货商之间没有合同关系。在施工阶段相当于总承包商与分包商、供货商签订分包合同,故选项C错误。80.根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的有()A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告B.承包商可以提出召开早期警告会议C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定D.雇主主持早期警告会议E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议【答案】:ABE【解析】:项目经理负责记录早期警告会议建议或决定,会议结束后发给承包商,故选项C错误。承包商和项目经理均可以提出召开早期警告会议,可以邀请雇主参加,由此可推断并不是由雇主主持早期警告会议,故选项D错误。 |