承包合同甲方:井陉县香草养殖专业合作社乙方:河北好富地旅游开发有限公司井陉县大棚土木工程有限公司为了明确职责,按时、按质、按量完成任务 ,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体状况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。第一 条:工程概况一、工程名称:饲料储存库及硬化路面。二、工程地点:常坪村三、工程总造价:348000元,大写:叁拾肆万捌仟元四、 质量等级:壹级五、工程工期:3个月第二条:承包方式本工程采取下列第项方式承包。1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算; 2、包工不包料;第三条:结算方式一、工程完成验收合格款及支付。二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行 增减,按实际结算。第四条:工程变更本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。第五 条:工程验收一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。第六条 :保修条件及期限保修期个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无 偿保修范围内)第七条:双方职责甲方:一、工程开工前,应交给乙方施工图纸份,二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、 场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。三、确保乙方施工中的工作。乙方:一、负责施工现场布置,指定电源、水源、道 路和材料堆放位置;二、根据甲方按合同带给的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;三、严格按 照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。第八条:违约职责 乙方的职责:一、工程质量不贴合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。二、工程未按合同规 定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之付违约金。甲方的职责:一、未能按照合同的规定履行自己应付的职责,除竣工日期得以 顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同 时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、实际损失;三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方 承担职责;四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规 定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。第九条:安全、礼貌施工乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力 造成事故的职责和因此发生的费用。非乙方职责造成的伤亡事故,由职责方承担职责和有关费用。乙方应礼貌施工,加强建设工程施工现场管理, 保障施工顺利进行。第十条:在施工过程中,如遇下列状况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议。1.由于人力不可抗拒的 灾害,而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合 要求,而被迫停工或不能顺利施工者。第三条物资供应一、全部工程所需的物资由甲方负责采购供应至乙方指定地点。第十一条:违约职责 1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约职责。2、如延误工期,每超过一天,按合总价款的承担违约金,或每一天按 1000元向甲方支付违约金。3如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体状况, 要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。第十二条:附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于年月日在签署。3、 本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式贰份, 双方各执贰份,具有同等法律效力。甲方(签章):法定代表人:乙方(签章):法定代表人:法定代表人:年月日 |
|