一级建造师《建设工程法规及相关知识》历年真题（2015-2020）//简单·专注·极致目录2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》
真题12019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题162018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题322017年
一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题482016年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题642015年一级建造师《建设工
程法规及相关知识》真题812020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参考答案962019年一级建造师《建设工程法规及相关知
识》参考答案1112018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参考答案1272017年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参
考答案1402016年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参考答案1562015年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参考答案
174//简单·专注·极致2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题（共70题，每题一分，每题的备选项
中，只有一个最符合题意。）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次
的法律规范构成A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法根据《立法法》，地方
性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规
定不一致时，由制定机关的上级机关裁决地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常
务委员会裁决部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能
确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）A.该施工企业能够
自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所、财产关于代理的说法，正
确的是（）。代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C
.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理建设工
程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是（）A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被
代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与
被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系关于定金的说法，正确的是（）A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数
额返还定金B.定金合同自合同订立之日起生效第1页//一建《法规》历年真题C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选
择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，
下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）A.未取得安全生产许可证自从事施工活动B.转让安全生产许可证冒用许可证安全
生产许可证有效期满未办理廷期手续继续从事施工活动依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最
短不得少于（）日A.30B.25C.20D.15甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物
乙材料供应商求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权
、债权10关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节
能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是A.自愿性、独立
性、保密性B.公权性，强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性甲施工企业就施工合同纠纷向仲委员会申请仲我
，该件由三名仲裁员组成仲裁庭，该室件的仲裁员（）A.由甲施工企业选定一名B.只能由仲核委员会主任指定C.击甲施工企业选定两名D.由
甲施工企业选三名13关于工程建设标准的说法，正确的是（）A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布B.行业标准可以是强
制性标准C.国家标准公布后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次甲公司向乙公司购买了一批辅材，甲
公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了
甲公司的项目现场，甲公司接收投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）A.无效B.条件成就时生效C.成立D.可撤销根据《
生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是第2页//简单·专注·极致A.处置程序和措施B.应
急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是
（）投资额为25万元的公共厕所建筑面积为325平方米的公园管理用房建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D.农民自
建低层住宅根据《水下文物保护管理条例》下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）遗存于中国内水的起国不明的文物遗存于中国领海以外依
照中国法律由中国管理的其他海域内的起源于外国的文物C.存于外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物D.遗存于外国领海内的起
源于中国的文物下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）A.爆炸造成的施工企业人员伤亡B.设计错误引起的损失和费
用C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用D.维修保养的费用关于开标的说法，正确的是（）开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时
间之后公开进行开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人开标应当由招标
代理机构主持，邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的，不得开标关于地役权的说法，正确的是（）A.地役权自登记时设立B.地权于
担保物权地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不动产的效益供地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，
地役权对受让人不具有约束力根据《住房和城建设部办公厅关于做好工程建设领域专亚技术人员职业资格“挂证等违法规行为专项惩治工作的补充通
知)，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证的是（）某国有企业改制，按该企
业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工在适价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学
所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员民事诉讼活动中，诉
讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有托人的授权，该授权属于（）第3页//一建《法规》历年真题A.一般授权B.特别授权
C.无条件授权D.全面授权关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具
有财产权性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约走了试用
期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当戴止于（）A.11月1日B.8月1日C.7月10D.6
月1日关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）A.纳税人兼有不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销额:未分别核算销售额
的，从低适用税率B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额当期额小于当期进项
税额不足抵扣时，其不足部分不再结转下期继续抵扣纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额
后的余额关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为
项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系根据《绿色
施工导则》建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）A.50B.40C.30D.20关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.可以在
建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人间一律不
得更换根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的
单位进行监测A.设计B.监理C.勘察D.地基检测甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎掉入甲施工
企业施工第4页//简单·专注·极致时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）。A.合同纠纷B.侵权纠纷C.无
因管理纠纷D.不当得利纠纷下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的B
.不按照与招标人订立的合同行义务，情节严重的将承包的工程转包或者违法分包的允许其他单位或个人以本单位名义承搅工程的根据《环境保护法
》，关于企业法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额
按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自令改正之日起算C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定根据
(最高人民法院关于市理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释)，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
的是（）建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日建设工程未交付，工程价款也未结算的，为
当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为工结算完成之日关于专利权期限的说法，正确的是（）发明专利权和实用新型专利权的期限为20
年外观设计专利权的期限为10年专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的有效期自授予之日起
计算下列情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.专业承包单位将其承包工程
中的劳务作业发包给劳务分包单位的施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
的施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的关于团体标准的说法，正确的是（）A.国家技鼓励社会团体制定高于推荐性标准相
关技术要求的团体标准B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准第5页//一建《法规》历年真题C.制定团体标准的
一般程序包括准备，征求意见、送审和报批四个阶段D.团体标准对本团体成员强制适用根据《建筑起重机械安全监管管理规走》，关于建筑起
重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B.安装完毕后，应当自检并出具自检
合格证明建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程
所在地安全监管理部门发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）终审人民法院申请执行人住所地人
民法院被执行的财产所在地基层人民法院与第一人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院甲公司根据乙公司的选择，向公司购买了1台大型
设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）甲公司应当对乙公司承担约责
任若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量而直接向丙公司索赔D.租赁期限满，乙公司享有该设备的所有权
根据建设工程质保证全管理力法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）合同约定由承包人以银行保代预保证金的，保函金额不得高于工程价
款结算总额的5社会投资项目采用预保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保，工程质量保
险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金关于依法必须进行
招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（）A.投标人或者其他利关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招标
人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人公示期不得少于5日招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，
招标投标活动继续进行李某借用甲公司的资质承担了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任A
.仅由甲公司B.由甲公司和李共同C.仪由乙公司D.仅由李某下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）工程价款支付条款显失公平的合
同第6页//简单·专注·极致发包人对投标文件有重大误解订立的合同依法必须进行招标的项目存在中标无情形的合同D.承包人以助迫手
段订立的施工合同关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）A.设工程未经核实或经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收
B.建设单位应当向住房城乡建设主管部门提出竣工规划验收申请对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证建设
单位应当在竣工验收后3个月内向城多规划行政主管部门报送有关线工验收资料根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出
行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关关于城市维护建设税的说法，正确的是（
）A.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业积分别缴
纳城市维护建设税税率统一为5凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人根据《企业所得税法》，下列收入中，
应当征收企业所得税的是（）A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取井纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款
下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）A.因原材料缺引起的保险财产本身的损失B.火灾造成的损失C.由于超电压造成电气
设备本身的损失D.施工用机失灵造成的本身损失关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）A.发现存在的安全问题应
当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开负有安全生产监管理职责的部门应当分别进行检查负有
安全生产监督管理职的部门查处的信息应当彼此保密关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.设计文件中选用的建筑材料、建筑构
配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标B.不得任意压缩合理工期C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细
说明D.设计单位应当将施工图设计文件报有关部门审查关于仲裁和解的说法，正确的是（）第7页//一建《法规》历年真题当事人审请
仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲裁协议申请仲裁C.当事人申请付裁后
和解的，应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）建设用地
使用权只能在土地的地表设立建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共
同设立D.建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下的使用权根据(标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，
正确的是()当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者裁决，也不能再通过仲裁或者诉讼的方式解决争议在争议评审期
间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行C.争议评审制度是法定的争议解决方式D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的1
4日内或者争议发生后，协商成立争议评审组根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城
乡建设主管部门提供的材料是()A.企业资质证书B.营业执照C.市计报告D.安全生产承诺书甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合
同履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公
司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失下列法
律责任的承担方式中，属于行政处分的是（）A.降级B.罚款C.责令停产停业D.取消投标资格关于担保合同的说法，正确的是（）保证合同的
双方当事人是保证人与债权人第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保
合同被确认无效后，担保人不承担民事责任关于工程质量检测的说法，正确的是()第8页//简单·专注·极致检测报告应当由工程质量检
测机构法定代表人签署工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中
介机构D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系关于租赁合同的说法，正确的是（）租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式租赁合
同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效C.租赁期限超过20年的，超过部分无效D.租赁物在租赁期间发生所有权
变动的，租赁合同解除施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）A.独立责任B.按份责任C.补充责任D.连带责任甲施
工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质出
现向题，经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任B.丙企业
对建设单位承担责任C.甲施工总承包企业乙企业和丙企业对建设单位共同承责任D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任因合同
，侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为定行为的权利是（）A.物权B.特许物权C.抗辩权D
.债权关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工
程价，承包人可以解除合同承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同承包人已经完工的建设工程质不合格，发包人可以解除合同建设工程未经竣
工验收，发包人拍自使用后工程出现质量问题关于该质量责任承担的说法，正确的是（）承包人没有义务进行修复或返修承包人应当在建设工程的合
理使用寿命内对地基础工程和主体结构质量承担责任C.凡不符合同约定或验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D.发包人以使用
部分质不符合约定为由主张权利的，应当子以支持第9页//一建《法规》历年真题关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）发
现人应当在12小时内报告当地文物行政部门文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场文物行政部门成当在10日内提出
处理见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）建设工程合理使用年限由建设单位决定超过
合理使用年限的建设工程必须报废、拆除建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工
程合理使用年限根据《建设工程质管理条例》，关于建设单位办理工程质量监手续的说法，正确的是（）A.可以在开工后持开工报告办理B.应当
与施工图设计文件在同时进行C.可以与施工许可证或开工报告合并办理D.应当在领取施工许可证后办理关于工伤认定的说法，正确的是（）社会
保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁
主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人69根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动
合同的是（）A.在试用期间被证明不符合用条件的B.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的C.严重违反用人单位的规素制度的D.被依法追
究刑事责任的在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度显著加的，被保险人应当按照合同约走及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出
的权利主张是（）A.减少保险费B.增加保险费，但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同二、多项选择题（共30题
，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0
.5分。）根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只
有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目采用公开招
标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目第10页//简单·专注·极致省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目根据《仲裁法
》，关于仲裁的说法，正确的有（）。A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权B.劳动争议仲裁不属于《仲裁法》的调整范围C.
当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权D.仲裁不公开进行E.仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉根据《
社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。本人应征服兵役的已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因
本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险金满1年的E.本人已经缴纳个人所得税的根据《住房城乡建设部办公厅等关
于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知），下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。建造师注册证书
不可以租赁使用建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人
员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”
根据《招标投标法实施条例》，属于工程建设项目的有（）。A.构筑物的拆除B.建筑物的室内展品移动陈列柜C.建筑物的扩建D.建筑物减隔
震装置的安装E.工程所需要的管理服务关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定
案件事实的证据诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据社会团体依职权制作
的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言在工程监理单位人员的见
证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（）。A.工程地点
B.工程名称第11页//一建《法规》历年真题C.取样部位D.样品名称E.取样日期根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项
工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（）。A.基坑支护与降水工程B.模板工程C.脚手
架工程D.装饰装修工程E.拆除、爆破工程刑罚中附加刑的种类有（）。A.罚款B.管制C.拘役D.剥夺政治权利E.没收财产建设工程债的
发生根据有（）。A.合同B.侵权C.政策规定D.无因管理E.不当得利关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）地方性法规一般情况不得
设定行政许可省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可国务院可以采用发布决定的方式设定行政
许可地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可关于质权的说法，正确的有（）A.质权包括动产质权和权利质权B.动
产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的草息E.质权人负有妥善保管质权财
产的义务下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没
有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得下列车船中，属于免征车船税范围的有（）A.悬挂应
急救援专用号牌的国家综合性消防教援专用船舶B.渣土运输车辆警用车船排气量为2000毫升以下的乘用车第12页//简单·专注
·极致政府机关所有的乘用车根据《建设工程质量管理条例)，工程监理单位不得与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料
供应单位B.设计单位C.建设单位D.施工承包单位E.设备供应单位下列情形中，应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（）A.标的物
需要运输，当事人对交付地点约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后B.施工企业购买批安全帽，出卖人尚未交付标的物已抵交付地点，
施工企业因标的物质量不合格而拒收货物合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货E.出卖人在交付标的物时未附
产品说明书，施工企业已接收关于所有权的说法，正确的有（）。A.所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利B.
法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何个人不能取得所有权C.收益权是所有权内容的核心所有权的行使，不得损考他人合法权益所有
权人有权在自己的动产上设文用益物权和担保物权根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经告单位应急预案分为（）。A.综合应急预案B
.专项应急预案C.总体应急预案D.详细应急预案E.现场处置方案根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期的说法，正确的有（
）A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承
包合同的约定D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从
实际通过竣工验收之日起计根据《建筑工程施工许可管理办法》，保证工程质量和安全的具体措施有（）A.施工企业编制的施工组织设计中有根据
建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施B.专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计C.有审查合格的施工图设计文件
D.施工场地拆迁进度符合施工要求E.按照规定办理了工程质量、安全监督手续第13页//一建《法规》历年真题根据《建筑施工企业安
全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）A.有严格的职业危害防治措施，并为施工现场管理人员配备
符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程主要负责人项目负责
人专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特利作业操作资
格证书E.有生产安全事故应急教援预案、应急救援组织或者应急救报人员，配备必要的应急救援器林、设备根据《绿色施工导则》，关于非传统水
源利用的说法，正确的有（）。优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护处于基坑降水阶段的工地，优先采用雨水作为混
凝土搅拌用水、养护用水C.喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自
来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全生产责任有（）需要进行
爆破作业的，办理申请批准手续提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备D.对安全技术措
施或者专项施工方案进行审查E.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理
人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构的职责有（）A.建立健全本单位安全生产责任制B.查处在建项目违规违章情况C.宣传和贯彻
国家有关安全生产法律法规和标准D.组织开展安全教育培训与交流E.参加生产安全事故的调查和处理工作根据《最高人民法院关于理建设工程
施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》，关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）未竣工的建设工程质量合格，
承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或
者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行驶建设工程价款优先受偿权的期限为6个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发
包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃第14页//简单·专注·极致关于人民调解的说法，正确的
有（）A.人民调解达成调解协议的，可以采取口头协议的方式B.人民调解制度是一种司法辅助制度C.当事人认为有必要的，可以自调解协议
生效之日起30日内向人民法院申请司法确认D.人民调解的组织形式是居民委员会E.人民调解达成的调解协议，具有强制执行效力根据《关
于清理规范工程建设领域保证金的通知》，可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的保证金有（）A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证
金D.农民工工资保证金E.文明施工保证金根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，发包人
可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）承包人明确表示不履行合同主要义务的承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C
.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的关于仲裁协议的说法，正确的
有（）仲裁协议必须在纠纷发生前达成当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式，但需双方
认可合同解除后，合同中的仲裁条款仍然有效仲裁协议约定两个以上仲裁机构，当事人不能就选择达成一致的，可以由司法行政主管部门指定100
.关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对
外通报E.征求意见第15页//一建《法规》历年真题2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题（共70
题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民
事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）
裁决。A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会法人进行民事活动的物质基础是（）A.有自己的名称B.有自
己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任表见代理对本人产生有权代理的效力第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为的,属于表
见代理关于建设工程中代理的说法,正确的是（）A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理建设工程中应当由
本人实施的民事法律行为,不得代理建设工程中为了被代理人的利益,代理人可以直接转托他人代理建设用地使用权自（）时设立A.土地交付B.
支付出让金C.转让D.登记关于不动产物权的说法,正确的是（）依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记第16页//简单·专注
·极致不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的,不动产物权转让合同
无效下列损失,属于建筑工程一切验保险责任范围的是（）A.设计错误起的损失B.地震引起的损失C.工艺不善引起的保险财产本身的损失D.
非外力引起的机械装置本身的损失关于核验施工许可证的说法,正确的是（）中止施工至核验符合条件期间，由建设单位做好建筑工程的维护管理工
作在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止施工之日起3个月内，报发证机关核验中止施工满6个月的,在建筑工程恢复施工
前，应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的,不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验关于建设工程竣工规划验收的说法,正
确的是（）建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请竣工规划验收合格的,由城乡规划主管部门出具规划认可文件
或核发建设工程竣工规划验收合格证C.报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报竣工验
收材料的,责令限期补报，并处罚款关于建设工程质量保证金的说法,正确的是（）A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的,建设单位不得同
时预留工程质量保证金B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5承包人不得以银行保函替代预留保证金采用工程质
量保险的,发包人可以同时预留保证金根据《仲裁法》,关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是（）违约金的计算不符合合同约定,当事人可以申请撤
销仲裁裁决当事人需要申请撤销仲裁裁决时,可以向财产所在地的中级人民法院申请仲裁裁决被撤销后,当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申
请仲裁,不可以向人民法院起诉D.仲裁的程序违反法定程序,当事人可以申请撤销仲裁裁决关于和解的说法,正确的是（）和解只能在一审开庭审
理前进行和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式和解不可以与
种裁诉讼程序相结合当事人自行达成的和解协议具有强制执行力根据《关于建筑服务等营改增试点政策的通知）,纳税人提供建筑服务取得预收款,
应当在收到预收第17页//一建《法规》历年真题款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按规定的预征率预缴增值税。适用一般
计税方法的项目预征率为（）A.1B.3C.5D.2某施工企业申请发明专利,于2018年5月26日以挂号信寄出申请文件,
同年6月6日,国家专利局收到申请文件,根据施工企业的请求,国家专利于同年10月8日将其申请予以公布,经过实质审查后
,国家专利局于2019年4月10日作出授予施工企业发明专利权的决定,同时予以登记和公告,该施工企业的发明专利权自（）起
生效。A.2018年5月26日B.2019年4月10日C.2018年6月6日D.2018年10
月8日关于团体标准的说法,正确的是（）A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强
制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制适用关于注册建造师的
权利和义务的说法,正确的是（）A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有
保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业当
事人提出证据证明存在下列情形，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。A.经质证认定不能作为证据使用的B.鉴定人员工作有瑕疵的C.鉴定程
序违法的D.鉴定结论依据不足的关于负责特种设备安全监督管理的部门执法行为的说法，正确的是（）A.可以进入监理单位检查特种设备B.对
存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押C.对违反安全技术规范要求的行为责令改正D.为统计安全生产信息，复制特种设备使用单位的合同关
于民用建筑强制性节能标准的说法，正确的是（）不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除监理单位发现施工企业不按照民用建
筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业
不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告下列责任中，属于设计单位安全责任的是（）确定安全施工措施所需费用第
18页//简单·专注·极致对施工安全技术措施进行审查审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准对涉及施工安全的重点部位和环节在设
计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见关于行政复议的说法，正确的是（）A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申
请人重新作出具体行政行为B.行政复议一律采取书面审查的办法行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请申请人在申请行政复议时
没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿下列人员中,可以被委托为民事诉讼代理人的
是（）A.知名法学家B.基层法律服务工作者C.当事人的亲属D.建设行政主管部门推荐的公民关于建设工程见证取样的说法,正确的是（）见
证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50见证
人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样关于劳动者工资的说法,正确的
是（）A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得
低于当地平均工资标准D.劳动者在婚假期间,用人单位应当支付工资在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（）。A.开山、
采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动
D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时,可以采取的措施是
（）。A.撤销安全生产许可证B.责令停业C.暂扣安全生产许可证D.处以罚款下列情形中,产生合同之债的是（）。施工企业与监理单位恶意
串通造成建设单位损失第19页//一建《法规》历年真题建设单位与施工企业签订施工承包协议书C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保。损失发生后,被保险人分别向不同的保险公司提出
赔偿要求的依据是（）。A.投保时间先后B.投保金额大小C.协商结果D.约定比例关于投标文件的送达和接收的说法,正确的是（）。投标文
件逾期送达的,可以推迟开标未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收招标人签收投标文件后。特殊情况下,经批准可以在开标前开启投
标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情形某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的要约。该建筑材料
供应商在承诺有效期内对该要约作出了完全同意的答复,则该买卖合同成立的时间为（）。A.建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时B.施
工企业发出订购建筑材料的要约时建筑材料供应商发出答复文件时施工企业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时关于行政机关实施行政强制执
行的说法,正确的是（）。（超纲）执行标的灭失的,中止执行执行可能造成难以弥补损失的,终结执行一律不得在夜间或者法定节假日实施行政强
制执行执行完毕后,据以执行的行政决定被撤销的,应当恢复原状或者退还财物关于承揽合同解除的说法,正确的是（）A.定作人不履行协助义务
致使承揽工作不能完成的,承揽人可以解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同C.承揽人可以随时
解除承揽合同,造成定作人损失的,应当承担赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当承担赔偿责任34.关于工程建
设企业标准实施的说法,正确的是（）。企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称企业执行自行制定的企业标准的,其产品的功能指标和性能
指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开第20页//简单·
专注·极致项目建设完工后,施工企业已经提交竣工验收报告,但建设单位未按预期组织竣工验收,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,该项
目的竣工日期（）A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准关于
建设工程刑事责任的说法,正确的是（）。A.刑事责任是法律责任中最严重的一种,不包括没收财产B.造成直接经济损失50万,应当追究
刑事责任C.强令他人违章冒险作业,造成重大伤亡事故的,应当承担刑事责任D.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益的,应当单处罚金
某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由（）承担连带责任。A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业
D.道路管理部门和施工企业38.根据《建筑法》,属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。A.项目复杂,施工难度大的,已经投保建筑工
程一切险需要拆迁的,拆迁工作已完成按照规定应当委托监理的工程,已委托监理D.已经确定建筑施工企业使用承租的机械设备和施工机具及配件
的,由（）共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安
装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是（）。A.应当由建设单位统一投保B.保险期
限自开工之日起算C.费用由作业人员负担D.保险期至缺陷责任期届满之日止根据担保法，可以质押的财产是（）A.耕地使用权B.建筑物C.
生产设备D.土地所有权根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其
他有关部门考核合格的人员是（）主要负责人，部门负责人和项目负责人主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员C.部门负责人，项目
负责人和专职安全生产管理人员第21页//一建《法规》历年真题D.主要负责人，项目负责人和从业人员下列责任中属于设计单位安全责任
的是（）A.确定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准对涉及施工安全的重点
部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）针对不良行为的整改结果不需
要公示应当将整改结果列于相应不良记录后，供有关部门和社会公众查询C.对于警告，罚款和责令整改的行政处理，都应当给予公告D.对于拒
绝不整改，或者整改不力的单位，信息发布部门可以延长其整改期限。下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）A.将承包的工程转
包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除46.关于开标的说
法,正确的是（）。投标文件经确定无误后,由招标监管部门人员当众拆封开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况C.开
标过程应当及时向社会公布D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点某施工企业技术员王某,2019年6月份的财产租赁所得为1
0000元,国债利息收入为3000元,股息所得为2000元,保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个
人所得税为（）元。A.3000B.3400C.2400D.4000设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当（）。
A.征求监理单位的意见B.注明生产厂、供应商C.征求施工企业的意见D.注明规格、型号、性能等技术指标关于运输合同中承运人权利义务的
说法,正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前,托运人不能要求承运人变更到达地B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的,托运
可以要求承运人返还C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的,承运人应当承担损害赔偿责任D.货运合同履行中,承运人对所要运送的货物享
有拒运权第22页//简单·专注·极致关于国家所有的文物的说法,正确的是（）遗存于公海区域内的起源于中国的文物,属于国家所有国有
不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D.属于国家所有的可
移动文物的所有权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变下列授予专利权的条件中,属于共性条件的是（）A.创造性B.实用性C.新颖性D
.艺术性根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）如承包人不维修也不承担费用，发包人
可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修
费用，但不必承担鉴定费用承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任就他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承
担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用关于劳动合同履行的说法，正确的是（）A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准B
.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令D.因为单
位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止关于保证责任的说法，正确的是（）A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证
人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任当事人对保证的范围没有约定，保
证人应当对全部债务承担责任一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主，债务履行期届满前六个月施工企业在施工过程中发现设计文件和
图纸有差错的，应当（）继续按设计文件和图纸施工及时向建设单位或监理单位提出意见和建议对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和
图纸进行施工对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后的设计文件和图纸进行施工甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于
该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确第23页//一建《法规》历年真题的是（）A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推
迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担水泥毁损、灭失的风险，交付之前
由乙承担，交付之后由甲承担若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担根据《建筑业企业资质管理规定》，
关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列B.国务院办公厅
负责全国建筑业企业资质的统一监督管理省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发
生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处关于施工合同变更的说法，正确的是（）A.施工合同变更应当办理批准登记手
续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明
确的推定为未变更根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管
部门B.现场安全生产管理人员或者项目负责人C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门根
据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会D.
公共资源交易中心根据《绿色施工导则》，关于扬尘污染防治的说法，正确的是（）A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封
闭，严密，但需保证车辆清洁B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求C.构筑物，爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行
爆破作业D.施工现场出口应当设置洗车槽关于工程分包的说法，正确的是（）A.分包单位应当具有相应的资质条件B.中标人可以将中标项
目肢解后分别向他人分包C.专业分包工程可以再次分包D.分包单位就分包工程承担按份责任关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是（）
第24页//简单·专注·极致A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进
行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系64.关于人身保险合同的说法，正确的是（
）A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立被保险人不能是受益人受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人65.根据《生产
安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同
意D.保证移动物件人员的安全66.关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）A.施工现场的生活垃圾实行散装清运B.
处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输D
.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的。应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请下列情形中，
人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（）A.拒不执行生效法律文书确定义务的B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的C.拒不
履行执行和解协议的D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的关于仲裁调解的说法，正确的是（）仲裁庭在作出裁决前应当先行调解在调解书签收前，当事
人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的，调解书不
具有法律效力施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是（）分
包合同因指定分包而无效分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责C.建设单位必须另行为分包工程办理施工许可证D.施工企业必须
将分包合同报上级主管部门批准备案第25页//一建《法规》历年真题关于建造师不予注册的说法，正确的是（）A.因执业活动之外的原因
受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的年龄超过
60周岁的申请在两个或者两个以上单位注册的二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上
符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工
程中，不需要办理施工许可证的有（）A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑B.农民自建低层佳宅C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的
建筑工程D.工程投资额在50万元以下的建筑工程E.建筑面积在500㎡以下的建筑工程招标人的下列行为中，属于以不合理条件限
制，排斥潜在投标人或者投标人的有（）A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.对潜在投标人或者投标人采取不
同的资格审查或者评标标准限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有
制形式或组织形式E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件根据《生产安全事故报告和调查处理条例》应当补报的情形有（）
事故具有连续性行业协会要求补报的事故报告后出现新情况的火灾事故自发生之日起七日内,事故造成的伤亡人数发生变化的E.社会关注度较高
关于仲裁庭组成的说法正确的有（）A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁员会主任指定B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定C.双
方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员D.仲裁庭可以有三名仲裁员组成E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成下列事项中可以设定行政许可
的有（）第26页//简单·专注·极致A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格
的C.市场竞争机制能够有效调节的行业组织，能够自律管理的行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的甲施工企业与乙公司共同出资
设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求
（）承担还款责任A.甲B.乙C.丙D.丁E.己下列属于工程监理单位的安全生产责任的有（）A.安全设备合格审查B.安全技术措施审查C
.专项施工方案审查D.施工安全事故隐患报告E.施工招标文件审查根据《民事诉讼法》，关于法院调解的调解书的说法，正确的（）调解书应当
写明诉讼请求，调解结果和理由调解书由审判员，书记员署名并加盖印章，送达双方当事人C.法院调解达成协议的，人民法院应当制作调解书D
.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力关于施工企业安全费用的说法，正确的有（
）A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低B.安全费用，以工程造价为计提依据安全费用不计入工程造价
房屋建筑工程的安全费用计提比例高于市政公用工程E.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用地域管辖是以法院与（）之间的隶属关系和
关联关系来确定。A.当事人B.诉讼争议金额C.标的物D.法律事实E.案件影响力根据《企业所得税法》属于企业所得税不征税收入的是（）
A.依法收取并纳入财政管理的政府性基金B.特许权使用费收入C.接受捐赠收入D.财政拨款第27页//一建《法规》历年真题E.股息
红利等权益性投资收益下列款项中属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（）A.发包人欠付工程款的利息B.承包人工作人员
的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械赁费用E.承包人因发包人速约产生的损失根据《安全生产法》，生产经营单位的
从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（）。A.事故隐患B.危险因素C.防范措施D.安全通病E.事故应急措施84.民事诉讼的基
本特征有（）A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序性E.强制性关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法,正确的有（）企业首次申请或增
项申请资质,应当申请最低等级资质申请人以书面形式承诺符合审批条件的,行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.建筑业企业
只能申请一项建筑业企业资质建筑业企业资质证书有效期届满前6个月,企业应向原资质许可机关提出延续申请企业按规定提出延续申请后,资
质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的,视为准予延续在正常使用条件下,关于建设工程质量法定最低保修期限的说法,正
确的有（）。屋面防水工程为5年供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.装修工程
为5年E.给排水管道为2年根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》发包人的下列行为中,造成建
设工程质量缺陷,应当承担过错责任的有（）A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制性标准C.同意总承包人选择分包人分包专业工
程D.指定购买的建筑购配件不符合强制性标准E.直接指定分包人分包专业工程根据《环境保护税法》环境保护税的计税依据有（）A.排放量B
.个数第28页//简单·专注·极致C.污染当量数D.超标分贝数E.立方米数甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材
料供应商,关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法,正确的有（）A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙
获得货款后属于无因管理之类D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由
某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，关于该仓储中心义务的说法，正确的有（）仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证仓储中心验收
时发现该批建筑材料数量与预定不符合，应当及时通知施工企业C.仓储中心应当根据施工企业的要求，同意及定期检查建筑材料的保管情况仓
储期间因仓储中心保管不善，造成部分建筑材料毁损，该损害赔偿责任应当由仓储中心承担仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物
的安全和正常保管的，可以作出必要的处置，但应当及时通知施工企业建设工程施工合同中，违约责任的主要承担方式有（）A.返还财产B.修理
C.赔偿损失D.继续履行E.消除危险下列文件资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应当提交的（）A.建设用地规划许可证B.建设工程
规划许可证C.施工企业资质等级证书及营业执照副本D.可行性研究报告E.工程勘察设计文件关于违约金的说法，正确的有（）支付违约金是一
种民事责任的承担方式约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约支付违约金后，非违约方有权
要求其继续履行D.当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款E.约定的违约金过分高于造成的损失
的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的有（）A.施工许
可证以安全生产许可证的取得为条件B.施工许可证与安全生产许可证无关安全生产许可证以施工许可证取得为前提第29页//一建《法规
》历年真题因吊销安全生产许可证，更换施工企业的,施工许可证应当重新申请领取E.施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同根据《招标
投标法实施条例》关于投标保证金的说法，正确的有（）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的
2两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出招标人应当在中标通知书发出后，5日内退还中标人的投标保证金未中标的投标人的
投标保证金及银行同期贷款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）
在试用期被证明不符合录用条件的不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.严重违反用人单位规章制度的同时与其他用
人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作
的97.关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责分包合同应
当约定分包单位对建设单位的质量责任当分包工程发生质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿后有
权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任当分包工程发生
质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，
正确的有（）A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽
量不使用市政处来水C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建
立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30根据《实施工程建设强
制性标准监督规定》,属于强制性标准监督检查内容的有（）有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准的规定工程项目的规划，勘察，设计，施工
，验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定第30页//简单·专注·极致有关行政部门
处理重大事故是否符合强制性标准的规定工程项目中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定关于所有权的说法，正
确的有（）A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权C.占有
权只能由所有人享有的D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能第31页//一建
《法规》历年真题2018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题（共70题，每题一分，每题的备选项中，只有一
个最符合题意。）1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是（）。A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式在建设活动中,建设单位与施工企业之
间的合同关系属于民事商事法律关系关于法的效力层级的说法,正确的是（）。A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.
地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法下列法人中,属于特别法人
的是（）。A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人关于表见代理的说法,正确的是（）。A.表见代理属于无权代理,对
本人不发生法律效力B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中,由行为人和本人承担连
带责任D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理关于委托代理的说法,正确的是（）。委托代理授权必须采用书面形式数
人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任被代理人明知
代理人的代理行为违法未作反对表示,应由被代理人单独承担责任甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的
费用。该约定中甲享有的权力是（）。第32页//简单·专注·极致A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权7.保证
合同的当事人为（）。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人根据《民法总则》，向人民法院请求保护
民事权利的诉讼时效期间为（）。年B.2年C.3年D.4年根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任建设工程未经竣工验收投入使用
后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时
发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。诉前和解成立后，当事人
不得任意反悔要求撤销诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D.仲裁中和
解达成协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔11.关于规划许可证的说法，正确的是（）。在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许
可出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省
级人民政府确定的镇人民政府申请办理12.根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是（）。A.遗存于中国领海起源于外国的文
物B.古文化遗址,古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物关于人身保险合同的说法,正确的是（）。A.保险合同只能由被保险
人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费关于工程
总承包的说法,正确的是（）。工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质
的企业第33页//一建《法规》历年真题建设单位选择工程总承包企业必须依法招标工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包
括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等工程总承包项目经理必须具备工程建设类执业资格和高级工程师技术职称在招标投标
中，关于履约保证金的说法,正确的是（）。招标文件中不得要求中标人提交履约保证金履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成
中标项目而设立的履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建
设单位提供履约担保关于仲裁审理的说法,正确的是（）。仲裁审理，必须开庭审理作出裁决涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理
申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请
求17.关于中标和签订合同的说法,正确的是（）。招标人应当授权评标委员会直接确定中标人招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等
主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定中标人的权利属于招标人中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标
文件与投标人订立书面合同18.甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是（）。A.甲不辞职,即可受聘并注册于
一个施工企业B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后,只能受聘并注册于
一个施工企业根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。A.
责令限期改正，并处以合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书责令
停业整顿，并处以5万以上10万以下的罚款甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该
合同主体权利义务的说法,正确的是（）。第34页//简单·专注·极致A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料B.没有约定报酬支
付期限的,甲应当先行预付因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
21.2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017年7月6日B.
2017年7月8日C.2017年7月15日D.2017年7月31日根据《建设工程质量管理条例》,建设
工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业关于文物保护单位建设控
制地带的说法,正确的是（）。文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建
设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地
带,应经省级人民政府批准某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元。第一天晚上
施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。
万元B.1.7万元C.2.1万元D.2.8万元某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。A.向原安全生产许可证颁
发管理机关声明作废并申请补办B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补
办向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办26.根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分
包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程在分包给具有相应资质条件的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件
及工程设备的采购由其他单位实施的第35页//一建《法规》历年真题根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照
度不得超过最低照度的（）。A.10B.15C.20D.30关于工程合理使用年限说法正确的是（）。A.工程合理使用年限是指工程的地基
基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限工程合理使用年
限是从工程实际转移占有之日起计算工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致29.2017年8月，乙施工企业向
甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付。2017年10月15日，乙与并协商将其50万元工程款债权转让
给丙公司，同年10月25日甲接到乙转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）。乙和丙之间的债权转让必须经甲同意甲对
乙50万元债权的抗辩权不得向丙主张甲拒绝支付50万元工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任乙和丙之间的债权转让于2017
年10月25日对甲发生效力根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是（）。A
.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施
工企业不得提高安全费用的提取标准根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其
有权采取的措施是（）。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质量时,责令停
业整D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。首席仲裁员应当由仲裁委员会指定当事人双方须各自
选定合议仲裁庭中的一名仲裁员当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成关于质量保证
金预留的说法,正确的是（）。缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门缺陷责任期内,实行国库集中支付的
政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行第36页//简单·专注·极致缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交
付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托
管根据《标准化法》关于企业标准的说法,正确的是（）。A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B.企业标准可以高于国家标准C.企
业标准应当高于行业标准D.企业标准应当与团体标准相符关于招标文件的说法,正确的是（）。招标文件的要求不得高于法律规定潜在投标人对
招标文件有异议的,招标人做出答复前,招标投标活动继续进C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修
改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。A
.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的B.在试用期间不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因
工负伤，不再规定医疗期内的关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.
口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力仲裁协议并不排除法院的司法管辖权当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定根据
《行政诉讼法》，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政
机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的
39.关于借款合同的说法正确的是（）。A.借款合同是实践合同B.对支付利息的期限没有约定的，借款期间1年以上的，应当在每届
满1年时支付C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息D.借贷双方约定的利率超过年利率24，则
该借款的利息约定无效根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为（）。第37页//一建《法规
》历年真题A.3个月B.6个月至3年C.3个月至6个月D.6个月至1年关于债的说法，正确的是（）。A.债的内容
是债的主体之间的权利义务B.债权人是特定的，债务人不是特定的C.债权是权利人请求义务人未一定行为的权利D.债的客体具有相对性根据
《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.同一工程相邻分段发包的B.合
同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）,经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告
的根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。建筑施工企业
负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于
其工作日的20有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查建筑施工企业负责
人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备案根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。A.仅供本团体
成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本45.2014
年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了
建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4与20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10
日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5
月1日D.2014年5月10日甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两
台大型塔吊。关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。A.甲向乙承担交付塔吊的义务B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务C.甲承担塔吊
租赁期间的维修义务D.乙向甲履行交付租金的义务第38页//简单·专注·极致李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用
新型专利申请2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授
予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2033年8月16日B.2030年5月12日C.2023年8
月16日D.2020年5月12日根据《建筑法》，建筑企业申请建筑业企业资质，隐瞒有关真实情况或者提供虚假材料应承担的
法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书，并处以罚款C.给予警告，或处罚款D.申请企业5年内不得
再次申请建筑业企业资质关于施工企业返修义务的说法,正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企
业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成
的质量问题,施工企业不承担返修的义务根据《企业所得税法》，下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是（）。A.私营企业B.个体工商户C
.个人融资企业D.合伙企业甲将其房屋卖给乙,并就房屋买实订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买实合同效力和
房屋所有权的说法,正确的是（）。A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效,房屋
所有权归乙所有,不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。A.由仲裁
机构作出的仲裁调解书B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C.由国家行政机关作出的调解书D.由人民法院对民事纠纷案件作出
的调解书某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜间施工,并给予赔偿。该施工企
业与小区居民之间债发生的根据是（）。A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安
全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证第39页//一建《法
规》历年真题C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产,并处罚款在建设工程知识产权的民事责任中，确定赔偿损失数额，首选的方法
是（）。A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定
D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是（）。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租
金收入某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到201
7年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位
起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21
日C.2018年5月2日D.2017年11月2日关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。当事人未提出管辖异
议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉
讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，当事人对管辖权有异议的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别关系异
议作出裁定的，当事人不得上诉对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。A.建设单位B.施工总承包方C.个人D
.国家根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）A.用工单位申请，劳
务派遣单位协助B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C.劳务派遣单位申请，用工单位协助D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助61.
下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是（）。A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害根据《环境噪声污染防治法》,关于
建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是（）。建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书环境影响报告书中应当有
施工企业的意见第40页//简单·专注·极致环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地
单位和居民的同意关于缺陷责任期确定的说法,正确的是（）。施工合同可以约定缺陷责任期为26个月由于承包人的原因导致工程无法进行竣
工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起
算时间为2018年6月11日由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自
动进入缺陷责任期根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。A
.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.在施工中偷工减料的C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等
自升式架设设施的D.拖延履行保修义务的根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准
之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.保证安全施工的措施B.
施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概算甲建设单位与乙设计院签订了设计合同。合同约定，设计费200万元，定金
为设计费的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还甲（）万元。A.30B.40C.60D.70根据《城镇污
水排入排水管网许可管理办法》，关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费因施工作业需要
排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许
可证分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包单位质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向
分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位请求赔偿第41页//一建《法规》历年真题其他受害人可以向分包
单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分向总承包单位请求赔偿根据《最高人民法院关于审理
工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该
两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C.
单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工
伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位70.在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的情形是（）。A.自然磨损B.维修保养C
.意外事故D.盘点时发现的短缺二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）71.导致中标无效的情形有（）。依法必须进行招标项目的招标
人向他人泄露标底,影响中标结果的投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改
的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的根据《生产安全事故应
急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大
变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的关于社会保障费缴纳主
体的说法，正确的是（）。A.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳B.基本养老保验费由用人单位和职工共同缴纳C.生育保险费,由
职工自行缴纳D.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳E.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳74.A市B区国土资源局
以甲施工企业非法占地违规建造为由,责令甲限期拆除其建筑,退还所占土地,甲不服,欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关
的说法,正确的有（）。第42页//简单·专注·极致A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土
资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有（）。A.行业标准B
.地方标准C.团体标准D.企业标准E.囯家标准根据《绿色施工原则》,关于建筑节材的说法,正确的有（）。图纸会审时,要达到材料损耗率
比定额损耗率降低35应根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运C.优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案D.施工现场
200公里以内的建筑材料用量占总重量的70以上E.采取技术和管理措施提高模版、脚手架的周转次数关于增值税应纳税额计算的说法
,正确的有（）。纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结
转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额应纳
销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票关于调解文书法律效力的说法,正确的有（）。A.法律调解书经双方当事人签收后,具有强
制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的
调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力79.关于建设用地使用权的说法,正确的有（）。A.建设用
地使用权自合同生效时设立建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定
的形式建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期下列凭证中
,属于印花税应纳税凭证的有（）。A.产权转移证书B.营业账簿第43页//一建《法规》历年真题C.权利、许可证照D.财产所有人将
财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的司法解释》当事人对
建设工程实际竣工日期有有争议时竣工日期确定的说法正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工
日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收
报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收,发包人擅自使用的,以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以
转移占有建设工程之日为竣工日期82.2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于
2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设
。关于该工程施工许可证的说法,正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效C.应当在
2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工,应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前,需要重
新申领施工许可证83.关于诉讼时效中断的说法,正确的有（）。自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届满人民法院应当认定申
报破产债权与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权D.
债券转让的，应当认定诉讼时效从债券转让通知到达债务人之日起中断E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断84.下列行
政责任的承担方式中,属于行政处分的有（）。A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交
的档案资料有（）。A.工程技术档案资料B.竣工图C.工程核验评定资料D.工程结算资料E.材料采购合同根据《建筑施工企业安全生产管理
机构设置及专职安全管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全管理人员配备的说法，正确的有（）。建筑施工总承包资质
特级资质专职安全生产管理人员不少于6人建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与第
44页//简单·专注·极致企业设备管理无关建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D.建
筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要配备专职安全生产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不
少于2人关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（）。A.不动产既可以用于抵押，也可用于质押B.动产既可以用于抵押，也可用
于质押C.动产可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押甲施工企
业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙（）交由一家运输公司运输，但没有约定（）风险的承担，则乙的主要义务有
（）。A.按合同约定交付机械设备B.转移机械设备的所有权C.承担机械设备运输过程中的风险D.机械设备的瑕疵担保E.为机械设备购买
运输保险下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。A.建设用地规划许可证B.可行性研究报告C.建设工程规划许
可证D.施工企业资质等级证书及营业执照副本E.工程勘察设计文件根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正
确的有（）。施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续对没有取得安全
生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的安全
生产许可证有效期届满时自动延期关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有（）。A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及
其他材料作出裁决B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具
有强制执行效力的法律文书D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行E.申请仲裁裁决强制执行
时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有（）。有符合规定的净资产必须自行拥有一定数量的大
中型机械设备企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核第45页//一建《法规》历年真题除各类别最低等级资质外,取
消关于注册建造师等人员的指标考核E.有符合规定的，已完成工程业绩某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工
企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的（）。A.施工企业与甲之间形成合同之债B.甲、乙之间不存在
债的关系C.乙与施工企业之间形成不当得利之债D.施工企业与乙之间形成合同之债E.乙与施工企业之间形成无因管理之债民事诉讼特殊地域管
辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行规定的说法正确的有（）。A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给
付货币的,给付货币一方所在地C.即时结清的合同,标的物所在地为合同履行地D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没
有实际履行的,当事人双方住所地为合同履行地根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有（）。A.检测机构
和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质检测机构不得转包检测业务质量检测业
务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方
报当地建设主管部门备案根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机
构办理注销手续的情形有（）。没有完整安全技术档案的属国际命令淘汰或者禁止使用的超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没
有齐全有效的安全保护装置的E.经检验达不到安全技术标准规定的关于建筑意外建筑伤害保险的说法,正确的有（）。意外伤害保险费由施工企业
支付施工企业办理建筑意外伤害保险时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额保险期间应涵盖工程项目开工之日到工
程竣工验收合格日,工程提前竣工的保险责任自行终止第46页//简单·专注·极致已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不
得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人
可以解除合同的有（）。建设单位延期支付工程款,经催告后同意未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工全业已完成的建设工
程质量不合格,并拒绝修复的D.施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的E施工
企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的关于工程保修期的说法正确的有（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件
规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后返还
质量保证金E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。资格审查分为资格预审、资格中审和资格后
审资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告D.国有
资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投
标人资格进行审查第47页//一建《法规》历年真题2017年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题（共70
题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同
生效。关于该仓储合同的说法,正确的是（）。该仓储合同签订即生效,不以交付为要件如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C
.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费根据《招标投标法实施条例》,下列情形中
,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（）。A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同
一人D.委托同一单位或个人办理投标事宜关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生
行政责任申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是
否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（
）。A.诉讼时效的中止B.诉讼时效的中断C.诉讼时效的延长D.改变法定时效期间关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。A.不同类
型的建设工程,质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设
工程保修期的起始日是工程实际竣工之日甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，
甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还（）元。第48页//简单·专注·极致A.80万B.60万C.4
0万D.30万关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是（）。发包人以
装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C.承包人应当在工程的合
理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D.承包人的保修责任可以免除甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。
关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于（）。A.不当得利B.侵权C.合同D.无因管理下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A
.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易
程序基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限
由本院院长批准可以延长某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（）
。A.张某B.设计院C.建设单位D.建设单位和设计院共同所有关于保险索赔的说法,正确的是（）保险事故发生后,索赔时保险人向保险人提
供与确认保险事故有关的证明和资料保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔C.保险事故发
生后,应当及时通知保险人D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额某施工企业与预制构件厂签订了预制构件
加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权
利的说法。正确的是（）。A.可随时解除合同B.享有留置权第49页//一建《法规》历年真题C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销
合同关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。（旧版教材内容）A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督
检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制D.工程建设
中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法
,正确的是（）。超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行
为委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不
良行为甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的是（）。A.丁某工作时因工受伤
,甲应当申请工伤认定B.在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间,丁
被退回的,乙不再向其支付劳动报酬下列主体中,属于法人的是（）。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人
民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生（）起及时
补报。A.60日B.50日C.40日D.30日关于人身保险合同的说法,正确的是（）。A.人身保险的投标人在保险事故发生时,
应当对被保险人具有保险利益B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保
人支付D.人身保险合同的投保人不可以为受益人根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和
照明设备的,建设单位应当保证其符合（）要求。A.企业标准B.地方标准第50页//简单·专注·极致C.施工图设计文件D.建筑节能
任意性标准关于行政行为特征的说法正确的是（）。A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性D.行
政行为不属于执法行为甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异
议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A.仲裁委员会所在地的基层人民
法院B.仲裁协议签订地的中级人民法院C.仲裁协议签订地的基层人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院关于在文物保护单位和建设控
制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业在全国重点文物保护单位的保护范
围内进行挖掘作业,必须经国务院批准在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物
行政主管部门同意下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲
裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的建
筑物倒場造成他人损害的,由（）承担连带责任A.所有人和建设单位B.使用人和建设单位C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业施工企
业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（）。A.取消投标资格B.降低资质等级C.责令限期改正D.吊销企业资质证
书根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计设计单位有
权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单
位酌定根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是（）第51页//一建《法规》历年真题禁止利用无防渗漏措施的沟
渠输送含有毒污染物的废水在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水D.禁止向水体
排放生活污水位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是（
）。A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C.应当向乙省环保部门报告并经
丙省环保部门同意D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是（）。A.发包人按照“折
价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用C.施工合同中承担民事责
任是行政处罚的前提D.罚款是民事责任的承担方式之经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是
（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.在历史建筑上刻
划根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是（）。A.施工合同B.买卖合同C.运输合同D.租赁合同关于民事纠纷和解的说法
去,正确的是（）。A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结B.和解协议具有强制执行力C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合
D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中根据《物权法》建设用地使用权自（）时设立。A.划拨B.登记C.支付出让金D.转让建设单位办理工
程项目质量监督手续应在（）。第52页//简单·专注·极致A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通
知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或办理开工报告之前关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）A.是指企业拥有
的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益根据《建设工程安全生产
管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生
产安全事故自行完成建设工程主体结构的施工施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准关于行政许可的说法,正
确的是（）部门规章可以设定行政许可行政机关在实施行政许可时,一律进行听证行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项D.行政许可可
以统一办理或者联合办理关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是（）。A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》B.
《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》D.《建设工程勘察设计管理
条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让
给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是（）。A.乙的债权属于法定不
得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲关于工程再分包
的说法,正确的是（）专业分包单位可将其承包的专业工程再分包专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包C.劳务分包单位可
以将其承包的劳务工作再分包D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法
,正确的是（）。第53页//一建《法规》历年真题经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期建设工程超过合理使用年
限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建
筑市场诚信行为公告的说法,正确的是（）。A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录B
.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公
告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告某
设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切制机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切制机租赁期限结束
时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切制机的交付方式为（）。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定关于确定中标人
的说法,正确的是（）。投标人不得授权评标委员会直接确定中标人排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标C.确定中标人选,
招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人施工
企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当（）继续按设计文件和图纸施工对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行
施工对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议及时提出意见和建议可以撤销建筑业
企业资质的情形是（）A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资
质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收（）
。第54页//简单·专注·极致A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查49.2014年6月10
日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文
件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）A.2024年6月
12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日关于联合体共同承包
的说法,正确的是（）A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程联合体中标的,联合体各方应分别与招标
人签订合同根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律说法,正确
的是（）A.暂扣安全生产许可证并限期整顿B.责令停止生产,并处罚款C.撒销安全生产许可证D.吊销安全生产许可证在同一法律体系中,根
据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）A.法律形式B.法律部门C.法律规章D.法律制度53、安装、拆卸施工起重机械,应当
编制拆装方案、制定安全施工措施,并由（）对现场实施全过程监督。A.施工企业负责项目管理的技术负责人B.监理单位负责安全的工程师C.
出租单位生产管理人员D.安装、拆卸单位的专业技术人员关于工程总承包的说法,正确的是（）采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业
按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给
具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同
约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责第55页//一建《法规》历年真题交钥匙总承包的
施工必须由总承包企业自行完成甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能
支付工程款,乙应当要求（）。A.丙先行代为清偿B.甲和丙按比例支付C.甲先行支付D.甲和丙协商支付关于评标规则的说法,正确的是（）
。评标委员会成员的名单可在开标前予以公布投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当
在中标结果确定前公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式
活动房屋,应当具有（）A.销售许可证B.安装许可证C.产品合格证D.安全许可证注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验
收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D
.停工超过120天承包方认为需要调整的在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准（）A.予以修订B.继续有效C.应当复审D
.即行废止劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制
度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作61.关于施工许可制度的说法中,正确的是（）。中止施工满1年经核验不符合条件
的,应当收回其施工许可证领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止因故中止施工,恢复施工后1个月内应
向发证机关报告批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续62.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购
单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到
两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该方案的说法，正确的是（）A.甲3月2日的
行为属于要约邀请B.乙3月4日的行为属于新要约C.甲的要约已经撤销D.甲乙之间买卖合同成立第56页//简单·专注·极致
关于代理的说法,正确的是（）A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人民事法律行为的委托代理
必须采用书面形式代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任关于行政调解的说法。正确的是（）行政调解属于诉讼
内调解行政调解达成的协议具有强制约束力C.行政调解应当事人的申请方可启动D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解关于
建设工程返修的说法,正确的是（）建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业
不负责返修对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工
企业原因造成的,施工企业负责有偿返修根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用
的使用负总责的单位是（）。A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.分包单位根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用
法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算当事人约定垫资利息,承包人请求按
照约定支付利息的,不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约
定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的
危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。A.建设单位B.总承包单位C.设计单位D.分包单位在乡、村庄规划区
内进行多村公共设施和公益事业建设时,应当办理（）。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土
地性质变更登记手续乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该第57页//一建《法规
》历年真题设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（）。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可
撤销二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不
得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有（）。有保证工程安全的总体部署成
片开发的住宅小区工程已经委托监理应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格D.施工图设计文件已通过审查E
.有保证工程质量的具体措施企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有（）。A.向企业调解委员会申请调解B.向用人单位所在地的
劳动仲裁委员会申请仲裁C.向约定的仲裁委员会申请仲裁D.直接向人民法院起诉E.直接向人民法院申请支付令根据《房屋建筑工程和市政基础
设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。A.填充墙的混凝土小型砌块B
.混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥根
据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订并归档的情形有（）。A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的B
.生产工艺和技木发生变化的C.因重组导致经营方式变化的D.经营状况不良的E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的根据《最高人民法院关
于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有（）。A.提供的设
计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接
指定分包人分包专业工程第58页//简单·专注·极致根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经
颁发的安全生产许可证的情形有（）。安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定
职权颁发安全生产许可证的C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的D.安全许可证颁发管理机关工作人员对
不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的关于施工合同中债权债务的说法
,正确的有（）。A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.
对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人E.对于支付工程价
款,建设单位是债务人,施工企业是债权人根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。A.
就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的C.授意投标人撤换、修改投标文件的D
.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的E.向特定投标人泄露标底的根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有
（）。管理人员和作业人员每年至少进行安全生产教肓培训并考核合格依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装E.依
法办理了建筑工程一切险及第三者责任险关于仲裁裁决的说法,正确的有（）。A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲
裁委员会讨论决定B.仲裁裁决没有强制执行力当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经裁
决的事项再次申请仲裁E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有（）。第59页//一建《法
规》历年真题A.某公司的职能部门B.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学关于法律责任的说法,正确的有（）。法
律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行C.法律明确规定了法律责任的范围和性
质法律责任即承担不利的法律后果法律责任的实现由国家强制力作为保障关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有（）。人民法院进行调解,只
能由审判员一人进行调解人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书D.能够即时履行的案
件,人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作,即发生法律效力关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有（）。甲区基层法院受理某技术转
让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地
人民法去院管辖C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致E.当事人可以通
过协议变更案件的级别管辖投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有（）。A.没收财产B.拘役C.有期
徒刑D.罚金E.管制关于知识产权法律特征的说法,正确的是（）。A.具有财产权和人身权双重属性B.效力不受地域限制C.仅在法律规定的
期限内受到法律保护D.不存在排他性E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利关于建设工程保修责任的说法,正确的是（）。（旧版教材
内容）A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工
企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担第60页//简单·专注·极致C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修
,其费用由材料采购单位承担D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担E.因施工企业违反有关标准佳规范
施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有（）。A.使用伪造、变造的
许可证件B.投标人之间协商投标报价C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人之间约定部分投标人放弃中标E.提供虚假的财务状况下列工
程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。A.中国投资的建设项目B.外资占45,但技术难度大的建设项目C.全部由外国赠款
建设的工程D.外资占50的中外联合建设项目E.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目根据《建设工程安全
生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度B.向施工企业提供准确的地下管线资料C.将拆除工程的有
关资料报送有关部门备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险关于行政纠纷的说法,正确
的有（）行政纠纷是平等主体间的财产纠纷只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C.行政诉讼的被告只能是
行政机关D只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼根据《绿色施工
导则》,关于水资源利用的说法,正确的有（）A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护B.施工现场分别对生
活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水D.施工现场喷洒路
面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,
正确的有（）。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配
备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。
A.H市环保局B.H市人民政府第61页//一建《法规》历年真题C.甲县环保局D.甲县人大常委会E.甲县人民政府建设工程施工
合同无效，将会产生的法律后果（）A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金某施工企业将采购的多种货物提交承运，
其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费
用，并造成了承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（）承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装托运人对危险物品隐瞒不报
，承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失货物在运输过程中发生不可
抗力灭失，未收取运费的，承运人要求支付运费关于地役权，下列表述正确的是（）A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同
应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记，不得对抗善意第三人下列工程建设
国家标准中,属于强制性标准的有（）。A.工程建设规划、施工等通用的综合标准B.工程建设重要的通用的制图方法标准C.工程建设重要的通
用的试验检验和评定方法标准D.工程建设重要的通用的信息管理标准E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准关于工程监理职责和权限的
说法,正确的有（）。未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工C.未经专项
监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用下列施工合同
中,属于可撤销合同的有（）。施工合同订立时,工程款支付条款显失公平另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致第62页//简单·
专注·极致承包人对合同的价款有重大误解的D.发包人胁迫承包人签订的E.承包人将部分工程违法分包的第63页//一建《法规》历年真
题2016年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题（共70题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。
）1.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案自治州的单行条例报送备案时，应当说
明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国
务院备案2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公
司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效丙公
司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任甲
公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）A
.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物
受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚B
.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处
罚的违法行为的种类在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（）A.重大责任事
故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼
的管辖法院为（）第64页//简单·专注·极致A.工程所在地法院B.被告所在地法院C.原告所在地法院D.合同签订地法院根据《建筑
起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全
协议书施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收D.建
筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款
责任的是（）A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人关于评标的说法，正确的是（）A.评标委员会认为
所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件评标委员会成员拒
绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明关于工伤医
疗停工薪期的说法，正确的是（）A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工薪期一般不超过12个月工资由所在单位在停工薪期结
束后一次性支付停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）人民法院可以在案件审理过
程中确定当事人的举证期限人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.
当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳关于仲裁的说法，正确的是（）A.仲裁委员会隶属行政机关B.仲裁以公开审理为原则C.仲裁委员由当
事人协商确定D.仲裁裁决作出后可以上诉在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货
款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）只能由法院确定归属第65页//一建《法规》历年真题施工企业可以要求乙
材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还甲施工企业与乙公
司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，
正确的是（）供电局向甲施工企业承担责任供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙
公司向甲施工企业承担责任根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。
A.合同约定的工程验收合格的B.合同约定工程尚未开工的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过12
0天的16.某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是（）。A.申请日前五个月被他人泄密的申请日前
三个月在学术论文中发表的申请日当日在规定的技术会议上首次发表的申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的建筑施工企业变更法
定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后（）内。A.10日B.5日C.15日D.
20日关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已
发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量
问题仅指竣工验收时发行的质量问题关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。（旧版教材内容）工程建设地方标准不得与国家标准相抵触
，也不得独立实施工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境
保护的条文可直接作为强制性条文D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于
应当注销安全生产许可证情形的是（）。第66页//简单·专注·极致A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全
生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A.债权B.担保
物权C.所有权D.用益物权施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）（新版教材改）A.经建设单位同意，由施工企业负责
修改B.经建设单位同意，由设计单位负责修改C.由施工企业负责修改，经监理单位审定D.经监理单位同意，由建设单位负责修改甲在乙拥有
使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（）A.甲的地役权因办理等级而设立B
.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力24.关于设计单位质量责任和义务的说
法，正确的是（）。A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商设计单
位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限关于工程建
设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。建筑材料应该向建设单位采购建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建
设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格,使用后被证实属于不合格材料的,应由施工
企业承担责任关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受
此限制施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6
个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续关于建筑市场行为公
布的说法，正确的是（）.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告第67页//一建《法规》
历年真题招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及
时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不
得少于3个月关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审
理人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解下列债中，属于当事
人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债关于招标文件的说法，正确的是（）。招标人可以
在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出招标人应当在招标文件中载
明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之
前，通知所有获取招标文件的潜在招标人当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（
）。A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定
仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A
.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销根据《城镇污
水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费施工作业需要排水
的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排
放污水第68页//简单·专注·极致建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正
确的是（）。A.发证机关核验施工许可证B.发证机关收回施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止35.关于
分包工程的说法，正确的是（）。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以
自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施
工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内B
.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次开庭前根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于
对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款不
得再担任项目负责人造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护
范围的说法，正确的是（）。A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政
部门划定保护范围全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保
护范围根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重
新申请消防设计备案公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见C.公安机关消防机构实施
消防验收，可以收取成本费D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案40.关于工程总承包单位与工程项目管理的说
法，正确的是（）。A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计
或施工工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项
目管理业务第69页//一建《法规》历年真题41、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内
，允许建设的工程是（）。A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼42、在财产保险合同有效期内，保险标的危险程
度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A.不能增加保险费，可以解除保险合同B.不能解除保险合同，可以增
加保险费C.可以增加保险费，也可以解除保险合同D.不能增加保险费，也不能解除保险合同43、根据《建筑业企业资质管理规定》,由省级
人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果,应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为
资质证书变更后（）内。A.15日B.5日C.10日D.20日44、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。甲可以被劳务派遣公司派
到某施工企业担任安全员乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。劳动关系存续期间因拖
欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C
.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公
司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根
据《合同法》，此协议为（）。A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行
债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物
的担保实现债权债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权
人放弃权利的范围内免除保证责任第70页//简单·专注·极致D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债某地
建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对
该施工企业采取的行政行为属于（）。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制关于抵押实现的说法，正确有是（）。抵押物折价后，
其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款
受偿同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿同一财产向两个以上债权上抵押，
抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿下列合同中，属于实践合同的是（）。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同
D.建设工程合同按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部
门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）A.降低资质等级B.撤回资质证书C.处以相应罚款D.吊销资质证书建
设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工
程维修责任的是（）A.施工单位B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许
可证之前，应当按照有关规定办理（）A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续关于施工
企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）施工企业应当与建设单位共同制定应急预案施工企业应当在开工日3日
前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导下列建筑施工企
业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法第71页//一建《法规》历年真题行为是（）A.取得安全
生产许可后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证擅自进行生产的未取得安全生产许可证擅自进行生产的为取得安全生产许可有效期满未
办理延期手续，继续从事建筑施工活动的关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，
发包人不承担责任因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，
无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人
承担关于投标保证金的说法，正确的是（）投标保证金有效期应当与投标有效期一致招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标
保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证
金的，可以从其任一账户转出关于转代理的说法，正确是的是（）法定代理人死亡后可以转代理复代理人和代理人均为被代理人选定转代理不成立的
，代理人对自己所转托的人负民事责任为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意关于工程建设标准的说法，正确的是
（）国家标准和行业标准均是强制性标准工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D
.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次关于建设工程代理的说法，正确的是（）A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去
委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，
正确的是（）。根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。要求平面布置
合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80第72
页//简单·专注·极致应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境利用和保护
施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。关于安装工程一切险保险期限的说法，
正确的是（）。A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B.安装工程一切险对就机械设备不
负考核期的保险责任，但须承担维修期的保险责任。安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保
险单明细表中列明的试车和考核期限安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始关于法人的说
法，正确的是（）。法人分为企业法人和行政法人企业法人合并、分立的、应当向登记机关办理登记并公告C.有独立经费的机关法人从批准之日
取得法人资格D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程
中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。
A.丙公司承担B.甲施工企业承担C.乙公司承担D.甲施工企业和丙公司分担关于建筑节能的说法，正确的是（）。已经建成的项目，2年后
方可投入生产、使用在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必
须安装使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适
用法律问题的解释》，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际
施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.发包人或转包人或违法分
包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）不同类型的建设工程，其保修范围相同建设工程保修
期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修第73页//一建《法规》历年真题建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工
程质量保证金应在保修期满后返还根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全
规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）A.处以一年年收入30的罚款B.处以一年年收入40的罚款C.降级，撤职处分D.
吊销有关人员资格关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）建设单位不得调整合同工期需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申
请批准手续建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案建设单位应当向施工企业提
供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）建筑施工企业负责人每月
带班检查的时间不少于该月的25建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可超过一定规模的危险性较大的分部
分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公
司所在地分公司负责人进行带班检查。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至
少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）71.关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.
缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从
实际通过竣工验收之日起计关于电子招标投标的说法。正确的有（）。（旧版教材内容）投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件数据电文形式与
纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力投标截止时间后送达的投标的文件，电子招标投标平台不得拒收依法必须进行公开招标项目的招标公告应
当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同第74页//简单·专注·极致步发布投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传
输递交，但不可补充、修改投标文件关于商标专用权的说法，正确的有（）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利B.商
标专用权的内容只包括财产权C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面D.未经核准注册的商标不受商标法保护E.商标设计者的人身权由专利
权法保护关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。（新版教材改动）专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量
等部门的专项技术人员进行审核专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人
及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字E.超过一
定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会关于土地权属的说法，正确的有（）。A.城市郊区的土地归国家
所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有关于安全生产许可证有效期的说法，
正确的有（）。安全生产许可证的有效期为3年施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续安全生产许可证有效期满需要延期
的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，
安全生产许可证有效期届满时，自动延期安全生产许可证有效期延期3年根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查
内容的有（）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准工程项目的安全、质量是否符合强制
性标准的规定工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定根据
《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位的建筑其重机械应当予以第75页//一建《法规》历年真题报废，并向原
备案机关办理注销手续的情形有（）。A.经检验达不到安全技术标准规定的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂
家规定的使用年限的D.没有完整安全技术档案的E.没有齐全有效的安全保护装置的甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订
立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B
.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合
同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查
处管理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，期限整改B.责令改正，没收违法所得C
.并处工程合同价款一定比例的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销资质证书根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环
境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先
报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理产生环境噪声污染
的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定关于调解法律效力
的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力经人
民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力E.专业机构调解达成的调解协议具
有法律约束力在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的
措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，第76页//简单·专注·极致正确的有（）。申请人提出申请时，应当
提供担保人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定当事人对人民法院责令停止有关行
为的裁定不服的，可以提出上诉申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施下列责任种
类中，属于行政处罚的有（）。A.警告B.行政拘留C.罚金D.排除妨碍E.没收财产关于工程建设中债的说法，正确的有（）。A.监理单位
要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债劳务人员按照规定维修施工工具构成
无因管理之债施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债关于不当或违法代理行为
应承担法律责任的说法，正确的有（）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任B.代理人不履行职责，应当
承担民事责任C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任D表见代理的民事责任由被代理人承担E.委托书授权不明的，
责任由被代理人承担某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要
求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有（）。A.由建设主管部门责令改正，处以罚款B.情节严重的，吊销资质证书
C.逾期不改正的，处以罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.依法承担刑事责任根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究
暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工
单位项目经理E.造价单位项目负责人关于买卖合同的说法，正确的有（）。第77页//一建《法规》历年真题标的物在交付之前产生的孳
息，归出卖人所有试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75以上
的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占
有的，合同生效的时间为交付时间施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。A.总承包合同中约定分包的
内容B.建设单位指定分包人C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意D.劳务分包合同由建设单位确认E.总承包单位在建
设单位推荐的分包人中选择根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法
律责任由（）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年B.向社会公布曝光C.处单位罚款数额5以上10以下的罚款D.
构成犯罪的，依法追究刑事责任E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，
正确的有（）。实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月
建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工
程,应当重新办理开工报告审批手续实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件申请人对县级以上地方各级
人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有（）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申
请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议申请人申请行政复议不可以口头申请申请人应当自知道该具体行政行为之日起60
日内提出行政复议申请行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理关于和解的说法，正确的有（）第78页
//简单·专注·极致A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请B.和解协议具有强制执行力C.民事诉讼第一审普通程序中
，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解E.当事人申请仲裁后，达成和解协议
的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）乡镇企业不适用最低工资标准制度延长工作时间工资不包
括在最低工资内有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体
标准由省级人民政府规定，报国务院备案根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A.施工单位签署的工程保
修书B.工程监理日志C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容D.完整的技术档案和施工管理资料E.工程使用的主要建筑材料、建筑够配
件和设备的进场试验报告关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）合同无效，仲裁协议亦无效仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼仲裁委员
会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力生产安全事故发生
后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（）A.疏散、撤离
、安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要做出标志，绘制现场简图，
拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关
部门同意尽量使现场少受破坏跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）A.交通运输工具B.建筑物C.生产设备、原
材料D.正在建造的船舶E.建设用地使用权第79页//一建《法规》历年真题当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支
持的请求权有（）.A.延付或拒付租金请求B.寄存财务被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求E.
支付工程款请求权第80页//简单·专注·极致2015年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题（共70题，
每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水、养
护用水、冲洗用水和部分生活用水。A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水根据《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员未执行工程建
设强制性标准的,可责令其停止执业（）个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上
1年以下某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和
调查处理条例》，该事故属于（）。A.特别重点事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带
班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80B.70C.60D.50根据《建设工程安全生产管理条例
》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具（）。A.购货发票B.检测合格证明C.产品使用说明书D.相应的图片关于在文物保护单位
保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业在全国重点文物
保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单
位的人民政府批准在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部第81页//一建《法规》
历年真题门批准某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠
条件投标人撤销投标文件招标人更改招标文件中说明的评标定标办法根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者
可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A.单
位所在地B.污染影响地C.单位等级地D.事故发生地根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。A.需经债务人同意，且
需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需债务人同意，但需通知债务人10
.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件C.施工企业编制的投标文
件D.监理企业编制的监理大纲某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月
1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（
）前行使。A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10
月20日根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。业主单位负责人事故发
生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人甲公司将施工机械借给
乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的
是（）。A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定关于租赁合同的说法，正确的是（）。第82页//简单·专注·极致租赁期限超
过20年的，超过部分无效租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除关于物权保护的说法，正确的是（）。物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决
侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D
.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监
督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.20C.30D.60某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某
种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日
B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日根据《建设工程质量管理条例》，建
设工程竣工验收应由（）组织。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安
全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关
部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见
证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加
剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质
量保修书的时间是（）。A.竣工验收时B.提交竣工验收报告时C.竣工验收合格后D.交付使用时关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正
确的是（）第83页//一建《法规》历年真题A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以
将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.劳务分包单位可以将其承包的劳务
再分包某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元。A.80B.100C.150D.200在买卖合同中
，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A.标的物交付B.合同成立
C.合同生效D.支付货款关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应
的行政许可劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担人民法院审理行政案件，不适用（）。A.调
解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。A.原告住所地B.被告住所
地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。A.建设工程承包活动属于法定代理
B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理在代理关系中，第三人知道行为人超
越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.
被代理人与第三人承担连带责任甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司
及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是（）。A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付
款B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款第84页//简单·专注·极致甲公司有权要求乙公司及其三个子公
司对所欠货款承担连带责任甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检
验合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天B.15天C.20天D.一个月某开发商在一大型商场项目的开
发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故
罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.危害公共安全罪某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为
是工伤的，则应由（）承担举证责任。A.职工本人B.工伤治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门关于建设用地使用权流转、续期和消灭的
说法，正确的是（）。A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限
的约定不得超过50年建设用地使用权期间届满的，自动续期建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记对于超过一定规
模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。A.安全监督管理机构B.施工单位C.建设单位D.监理单位根据《行
政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。A.法律B.行政法规C.地主性法规D.部门规章下列法律中，属于宪法相关法
的是（）。（旧版教材内容）A.《中华人民共和国行政法》B.《中华人民共和国民法通则》C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》
D.《中华人民共和国政府采购法》当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院
应与准许重新鉴定。A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的第85页//一建《法规》历年真题C.鉴定结论有缺陷的D.
鉴定结论明显依据不足的下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。在公司连续工作满8年的张某到公司
工作2年，并被董事会任命为总经理的王某在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某在公司已经连续订立两次固定期限劳动合
同，但因公负伤不能从事原工作的李某某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但
没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院
应（）。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款
诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持41.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。A.予以拒绝
B.征得设计单位同意C.征得监理单位同意D.与相关各方协商一致根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行
为的是（）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包
的D.未按照节能设计进行施工的下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。A.编制并适时更新安全生产管理制
度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全施工的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理
人员根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。（旧版教材内容）A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按
照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。（新版
教材改动）使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2
000万元的工程建设项目必须进行招标利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者
专有技术的建设工程项目可以不进行招标第86页//简单·专注·极致包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。
施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。
A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约
定支付工程款甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻
找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担甲施工企业与
乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥
厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。A.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证下
列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备管
理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位
，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。A.10日B.15日C.20日D.30
日仲裁协议应当具备的内容是（）。仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲
裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。在进行建设工程中发现的文物
属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级
人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘第87页//一建《法
规》历年真题特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施以下说法正确的是（）。禁止夜间进行建筑
施工作业因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附
近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外下列法规中，属于部门规章的是（）。
A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》55.关于
注册商标有效期的说法，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算
D.20年，自核准注册之日起计算根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）A.专职安全员B.
法定代表人C.专职消防安全员D.施工项目负责人根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有
（）。A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构乙施工企业和
丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。A.甲公
司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿对
于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，
由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买
卖合同（）。A.无效B.成立C.可变更D.可撤销建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。A.施工行为地B.施工合同签订地C.施工
单位所在地D.施工项目业主住所地第88页//简单·专注·极致根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国
务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧根据《民法通则》及相关司法解释，
当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。A.兑付国债本息请求权B.支付存款本金及利息请求权C.基于合同的违约金
请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如
任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己
的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。请求甲支付违约金6万元请求甲双倍返还定金8万元请求甲支付违约金6万元，同时请
求返还支付的定金4万元请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元64.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确
的是（）。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换共同承揽人对定作人承担按份责任未经定作人许可，承揽人不得留存复制
品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验65.关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要
是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理建
设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。A.买卖合同B.运输合同C.借
款合同D.租赁合同根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。A.6个月B.1年C.2年D.
3年关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废第89页//一
建《法规》历年真题未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企
业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款
结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3B.5C.10D.15甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣
工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲
就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任二、
多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少
选，所选的每个选项得0.5分。）根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。A.以所有投标都不符合
招标文件的要求为由，否决所有投标B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求按照招标人的要求倾向特定投标人在评标报告中注明评标委员会成
员对评标结果的不同意见E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质
许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有（）。A.与建设单位之间相互串通投标B.将承包的
合同转包或违法分包C.发生过一起一般质量安全事故D.非法转让建筑业企业资质证书E.恶意拖欠分包企业工程款关于项目经理部及其行为法律
后果的说法，正确的有（）。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织
D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担第90页//简单·专注·极致根据《工伤保险条例》，可以认
定为工伤或者视同工伤的有（）。A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗C.
杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将
自己的胸脯刺伤E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为
自然人终生B.软件著作权属于软件开发者两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定开发的软件是从事本职工作的自
然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史
文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的
文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）
。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件无法与原件、原物核对的复印件、复制品有其他
证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应
当邀请人民检察院派人参加。A.公安机关B.有关人民政府C.人民法院D.安全生产监督管理部门E.负有安全生产监督管理职责的有关部门关
于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相
对性根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位未经建设单
位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业第91页//一建《法规》历年真题未经建设单位认可，承包单位将部分
工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位81.根据《
注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册赵某因工伤丧失了民事行为能力孙某与原单位
解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分包注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问下列建设工程保险中，属于自愿投
保的险种有（）。A.机器损坏险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险E.勘察设计责任险在施工检测的见证取样中，取样人员应
在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。A.工程名称B.取样部位C.工程地点D.样品名称E.取样日期根据《建设工程质量管理
条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的
B.任意压缩合理工期的未按照国家规定办理工程质量监督手续的施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大
的根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗
手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐
患不采取措施予以消除的根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定在被行政
复议期间的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定经行政复议被撤销的E.行政处罚决定因
行政行政执法监督被变更的下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。第92页//简单·专注·极致A.勘察、规划、设计等通用
的综合标准B.施工、验收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实验和评定方法等标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要
的通用的信息管理标准关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有（）。设计单位应当按照民用建筑节能强制性标
准进行设计建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑
节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符
合施工图设计文件要求施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要
求的，不得使用施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。A.获得防护用品权B.获得保险赔偿权C.拒绝违章指挥权D.安全生产决策权E
.紧急避险权根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不
发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意
D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责
任根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的
职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全
防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设
施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害B.没收非
法财物C.排除妨碍D.修理、重作，更换第93页//一建《法规》历年真题E.消除影响、恢复名誉根据《劳动法》，关于妇女、未成年人
劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成
年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工
人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同建设单位因急
于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民
法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任施工单位是否承担保修责任，取决于建设
单位是否已经足额支付工程款承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应
是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任根据《合同法
》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失B.偷工减料造成的损失C.验收违法行为造成的损失D.中
途变更承包工作要求造成的损失E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的
有（）。A.原告B.被告C.鉴定人D.第三人E.审判员根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设
工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.限额以下的小型住宅工程E.利用国际组织贷款的工程第94页//简单·
专注·极致根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底
部E.施工现场出口处下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。承包人明确表示不履行合同主要义务的承包人已经完
成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的
建设工程违法分包的第95页//一建《法规》历年真题2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参考答案一、单项选择题（共
70题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1.C【老师解析】以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法
律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成2.D【老师解析】地方性法规、规章
之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作岀裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。（2)
地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提岀意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定
在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。（3)部门规章之间、部门规章与地
方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决3.B【老师解析】法人应具备的条件①依法成立②有自己的名称、组织机构、住所、财
产或者经费③独立承担民事责任④有法定代表人（自然人）4.A【老师解析】代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利；代理人知道被
委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任；代理人不履行职
责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任5.A【老师解析】建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人
与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与相对人的合同关系6.C【老师解析】收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；当事
人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%7
.D【老师解析】选项A，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的
，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，
依法追究刑事责任。第96页//简单·专注·极致选项D，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，安全生产许可证有
效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10
万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的规定处罚。选项B、C
，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元
以下的罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的规定处罚
。冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的规定处罚。8.C【老师解析】招标
人应当确定投标人编制投标文件所需要的介理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止
，最短不得少于20日。9.D【老师解析】债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该
项权利的特定人履行义务。10.C【老师解析】用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能
源消耗。用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。用能单
位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类
能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。11.B【老师解析】民事诉讼基本
特征包括公权性、强制性、程序性12.A【老师解析】根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的应当各自选定或者各自委托
仲裁委员会主任指定一名仲裁员第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员答案A正确13
.A【老师解析】行业标准是推荐性标准行业；标准不得与国家标准相抵触。行业标准的某革规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理
由，并经国家标准的审批部门批准行业标准在相应的国家标准实后，应当及时修订或废止。复审一般在国家标准实施后5年进行一次。复审可
以采取函审或会议审查，一般由参加过该标准编制或审查的单位或个人参加。14.C【老师解析】《合同法》第37条规定：采用合同书形式
订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不第9
7页//一建《法规》历年真题完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效15.A【老师
解析】专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内
容。16.B【老师解析】工程投资额在30万元以下或建筑面积在300m2以下的建筑工程可以不申请办理施工许可证险救及共他临时
性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动也不用办理施工许可证17.A【老师解析】水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值
的人类文化遗产：（1）遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起于外国的文物（2）存于中国领海以外依照中国法律由
中国管的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物（3）遗存于外国领海以外的其他管海域以及公海区域内的起源于中国的文物。18.A【
老师解析】保险责任范围保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然事件指地、海啸、电、风、台风、龙卷风、风、暴雨、洪水、水
灾、冻灾、冰、地崩、山崩、雪、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象（2）意外事故指不可预料的以及被保险人
无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件包括火灾和爆炸。19.D【老师解析】选项A、B，开标应当在招标文件确定的提交投标文件
截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。选项C，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加20.C【老师
解析】地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役
地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物21.C【老师解析】（1）达到法定退年龄正式退休和依法提退休的（2）因事业单
位改制等原因保留事业单位身份实际工作单位为所在事业单位下压企业社会保险由该事业单位缴纳的（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、
工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员社会保险由所在院校缴纳的（4）于军队自主择业人员的（5）因企业改制征地拆迁等买断社会保险的
（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形22.B【老师解析】《民事诉讼法》规定诉讼代理人代为承认，放弃、变更诉讼请求进行和解提起反
诉或者上诉必须有委托人的特别授权23.A【老师解析】知识产权具有财产权和人身权的双重属性知识产权同其他财产所有权一样具有绝对第9
8页//简单·专注·极致的排他性知识产权在空间上的效力并不是无限的而要受到地域的限制。识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护。
24.C.【老师解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的试用期不得超过1个月劳动合同期限1年以上不满3年的试用期
不得超过2个月3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能定1次试用
期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的不得约定试用期。试用解析劳动合同期限3个月以上不满1
年的试用期不得超过1个月劳动合同期限1年以上不满3年的试用期不得超过2个月3年以上固定期限和无固定期限的劳动合
同，试用期不得超过6个月同一用人单位与同劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满
3个月的不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。25.D【老师解析】纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售
额；未分别核算销售额的，从高适用税率；小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进
项税额；当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣；纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产（以
下统称应税销售行为），应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额26.D【老师解析】A选项，建设单位根据自身资源和能力，可
以自行对工程总承包项目进行管理，也可以委托项目管理单位，依照合同对工程总承包项目进行管理。BC选项，项目管理单位可以是本项目的可
行性研究、方案设计或者初步设计单位，也可以是其他工程设计、施工或者监理等单位，但项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系。27
.C【老师解析】原建设部颁布的《绿色施工导则》视定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆
除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大
于50%。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。28.A【老师解析】建造师的执业范围包括：（1)
担任建设工程项目施工的项目经理。（2)从事其他施工活动的管理工作。（3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务；
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换29.C【老师解析】对于按照规
定需要进行第三方监测的危大工程建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测30.B第99页//一建《法规》历年真题【老师解析
】侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为，权行为一经发生即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系31.
D【老师解析】（一）资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质
证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以木单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转
让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。32.C
【老师解析】《环境保护法》规定企业事业单位和共他生产经营注法排放污染物，受到罚款处罚被责令改正拒不改正的依法作出处罚决定的行政机关
可以自贵令改正之日的次日起按照原处罚数额按日连续处罚33.C【老师解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约
定不明的，下列时间视为应付款时间：（1)建设工程已实际交付的，为交付之日；（2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（
3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日34.B【老师解析】专利权的期限。发明专利权的期限为20年，实用新型专
利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。如果利申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日35.B【老师解析】《建设
工程质量管理条例》规定，违法分包，4指下列行为：（1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2)建设工程总承包
合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工
分包给其他单位的；（4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。36.A【老师解析】国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等
领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准；制定团体标准的一般程序包括：提案、立项、起草、征求意见、技术审查、批准、编号、发布、复
审。本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用37.C.【老师解析】A错误，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的
建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任C错误，由本单位技术负责人签字。D错误，将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施
工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
38.D【老师解析】产生法律效力的民事判决、裁定以及刑事判决、裁定中的财产部分由第一人民法院第100页//简单·专注·极致或者
与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行39.C【老师解析】融资租赁合同也不同于租赁合同融资租赁合同的出租人不负担租赁
物的维修与瑕担保义务但承租人须向出人履行交付租金义务40.C【老师解析】A错误，合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函
金额不得高于工程价款结算总额的3%。B错误，社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托
管。D错误，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。41.A【老师解析】招标投标法实施条例规定
依法必须进行招标的项目招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人公示期不得少于3日投标人或共他利害关系人对依法必须
进行招标的项目的评标结果有异议的应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复作出答复前应当暂招标投标
活动42.B【老师解析】法律明令禁止这种违法行为，不论是借用方还是岀借方，都将受到法律的惩处。43.C【老师解析】一方以欺诈、胁
迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法
规的强制性规定。44.A【老师解析】县级以上地方人民政府城多规划主管部门按照国务院规对建设工程是否符合规划条件予以核实未经核实或者
经核实不符合规划条件的建设单位不得组织工验收。建设单位应当在设工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料45.A【
老师解析】行政强制执行是指行政机关成者行政机关申请人民法院对不履行行政决定的公民法人或他组织依法强制行义务的行为46.D【老师解析
】城市护建设税税率如下纳税人所在地在市区的税率为7%，纳税人所在地在县城、的税率为5%税人所在地不在市区、县城或填的税率为1
%。城市维护建设税以纳税人实际缴纳的消费税、增值税、业税税额为计税依据分别与消费税、增值税、业税同时缴纳。凡缴纳消费税、增值税、营
业税的单位和个人都是城市护建设税的纳税义务人47.A【老师解析】企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入为收人总额包括（1）
销售货物收人(2提供劳务收入（3）转让财产收人（4）股息、红利等权益性投资收益（5）利息收入（6）租金收入（7）特许权使用收人（
8）接受捐赠收入（9）其他收人收入总额中的下列收入为不征税收人：（1）第101页//一建《法规》历年真题财政拨款（2）依法收取
井纳人财政管理的行政事业性收费、政府性基金（3）国务院规定的其他不征税收入48.B【老师解析】保险人对下列原因造成的损失和费用负责
赔偿：（1）自然事件指地震、海啸、雷电、飓风台风龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下
沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象（2）意外事故指不可预料的以及被保险人无法控制井造成物质损失成人身伤亡的变发性事件包括火
灾和爆炸49.A【老师解析】安全生产监检查人员执行监检查任务时必须出示有效的监置执法证件对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密应当为
其保密，负有安全生产监督管理职货的部门在监督检查中应当互相配合实行联合检查确需分别进行检查的应当互通情况发现存在的安全问题应当由其
他有关部门进行处理的应当及时移送其他有关部门并形成记录备查接受移送的部门应当及时进行处理。50.A【老师解析】为了使建设工程的施工
能准确满足设计意图，设计文件中必须注明所选用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标51.D【老师解析】当事人申请
仲裁后可以自行和解达成和解协议的可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议撤回仲裁申请后反悔的仍可
以根据仲裁协议申请仲裁。仲裁庭在作出裁决前可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。调解不成的
应当及时作出裁决。调解达成协议的仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力调解书经双方当事人
签收后即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的仲裁庭应当及时作出裁决。52.B【老师解析】建设用地使用权可以在土地的地表、地上或
者地下分别设立53.B【老师解析】一个评审组在工程进程中可能会持续解决很多的争议。如果当事人不接受评审组的建议或者裁决，仍可通过仲
裁或者诉讼的方式解决争议。《标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商
成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经
争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。54.B【老师解析】建筑施工企业申请安全生产许可证时应当向住房城乡建设主管部门提供下
列材料：（1）建筑施工企业安全生产许可证申请表（2）企业法人营业执照（3）与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材
料建筑施工企业申请安全生产许可证应当对申请材料实质内容的真实性负责不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。第102页//简单·专注·
极致55.D【老师解析】定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。定作人解除合同的前提是赔偿承揽人的损失56.A
【老师解析】行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除57.A【老师解析】第三人为债务人向债权人提供担保时可以要求债务人
提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的按照约定。担保合
同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的应当根据其过错各自承担相应的民事责任。58.B【老师解析】检测报告经检测人员签字、检
测机构法定代表人或者其授权的签字人签署并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单
位归档，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构，检测机构不得与行政机关法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工
程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系59.C【老师解析】租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过
20年。超过20年的超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。租
赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的视为不定期租赁。60.D【老师解析】总分包之间承担连带责任，建设单
位可以任意向一方请求赔偿。一方赔偿后可以根据分包合同约定，对不属于自己责任的那部分向对方追偿61.D【老师解析】总承包单位将建筑工
程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任62.D【老师解析】债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法
律的其他规定权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利63.C【老师解析】A、B、D都属于不可解除的情形64.B【老师解析】设
工程未经竣工验收发包人擅自使用后、又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的不予支持但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基
础工程和主体结构质量承担民事责任第103页//一建《法规》历年真题65.D【老师解析】在进行建设工程或者在农业生产中任何单位或
者个人发现文物应当保护现场立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后如无特殊情况应当在24小时内赶赴现场并在7日内提
出处理意见依照以上规定发现的文物属于国家所有任何单位或个人不得哄抢、分、藏匿66.D【老师解析】《建设工程质量管理条例》规定设计单
位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计设计文件应当符合国家规定的设计深度要求注明工程合理使用年限67.C【老师解析】建设单位在开工
前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者幵工报告合并办理68.B【老师解析】社会保险行政
部门受理工伤认定申请后根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当子以协助职业病诊断
和诊断争议的鉴定依照职业病防治法的有关规定执行对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的社会保险行政部门不再进行调查核实。职
工或者其近亲属认为是工伤用人单位不认为是工伤的由用人单位承推举证责任。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依
据的在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间作出工伤认决定的时限中止69.B【老师解析】有下列情形之一的用人单位提前30
日以书面形式通知劳动本人或额外支付劳动1个月工资后可以解除劳动合同（1）劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能从事原工作
也不能从事由用人单位另行安排工作的（2）劳动者不能胜任工作经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客
观情况发生重大变化致便劳动合同无法行经用人单位与劳动者协商未能就变更劳动合同内容达成协议的劳动者有下列情形之一的用人单位可以解除劳
动合同：(1在试用期间被证明不符合录用条件的（2）严重反用人单位的规章制度的；（3）严失职营私舞弊给用人单位造成重大损的；（4）
劳动同时与共他用人单位立劳动关系对完成本单位的工作任务造成严重影响或者经用人单位提出拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条
第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事资任的70.C【老师解析】在合同的有效期内保险标的的危险程度
显增加的被保险人应当按照合同约定及时通知保险人保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同二、多项选择题（共30题，每题2
分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）
ACD【老师解析】国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地第104页//简单·专注·极致方
重点项目不适宜公开招标的经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。国有资金占控股或者主导地位的依法
必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人
可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。BD【老师解析】在A选项，仲裁协议是当事人仲裁自愿的体现，当事
人申请仲裁，仲裁委员会受理仲裁、仲裁庭对仲裁案件的审理和裁决，都必须以当事人依法订立的仲裁协议为前提。C选项，有效的仲裁协议可以
排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。E选项，仲裁实行一裁终
局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。劳动仲裁是仲裁的一种形式包含
于仲裁之中。劳动仲裁适用《劳动法》等法律法规不属于《仲裁法》仲裁以不公开审理为原则BCD【老师解析】失业人员符合下列条件的，从失业
保险基金中领取失业保险金；（1）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；（2）非因本人意愿中断就业的；（3）已经进行失
业登记，并有求职要求的。ABCD【老师解析】住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规
行为专项整治工作的补充通知》(建办市函(2019)92号)规定，对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致
的人员，以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为：（1）达到法定退体年龄正式退休和依法提前退的；（2）因事业单位改制等原因保留
事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价
单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；（4）属于军队自主择业人员的；（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险
的；（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形。ACE【老师解析】工程建设项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。工程是指建设工
程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实
现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。CE【老师解析】1）在诉讼中
，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。（3）不能单独作为认定案
件事实的证据；①未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；②与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；③存有疑点的视
听资料；④无法与原作、原物核第105页//一建《法规》历年真题对的复印件、复制品；⑤无正当理由未出庭作证的证人证言。BCDE【
老师解析】在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志
。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。ABCE【老师解析】下列达到一定规
模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理
人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆
破工程；（7）同务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板
工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。DE【老师解析】附加刑的种类如下：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）
没收财产；（4）驱逐出境。ABDE【老师解析】建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。DE【老师解析】A项错误，尚未
制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可。B，C项错误，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即
实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。ABE【老师解析】质押分为动产质押和权利质押。产质押是指债
务人或者第三人将其动产移交债权人占有将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。D选项超纲BCE【老师解析】下列情形之一
的纳税人应当依法办理纳税申报：取得综合所得需要办理汇算清缴取得应税所得没有扣缴义务人；取得应税所得扣缴义务人未扣缴税款取得境外所得
；因移居境外注销中国户籍；非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得；国务院规定的其他情形。扣缴义务人应当按照国家规定办理全
员全额扣缴申报并向纳税人提供其个人所得和已扣缴税款等信息.AC【老师解析】列车船免征车船税：（1）捕捞、养殖渔船；（2）军队、武装
警察部队专用的车船；第106页//简单·专注·极致（3）警用车船（4）悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综
合性消防救援专用船舶；（5）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船对节约能源、使用新能源
的车船可以减征或者免征车船税对受严重自然灾害影响纳税困难以及有其他特殊原因确需减税、免税的可以减征或者免征车船税。ADE【老师解析
】工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的不得承担该项建设工程的监
理业务。BC【老师解析】标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约
定的除外。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。出卖人出卖交由承
运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。但在合同成立时出卖人知道或者应当知道标的
物已经毁损、灭失却未告知买受人的，出卖人应当负担标的物毁损、灭失的风险。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确
，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，
标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。ABDE【老师解析】财产所有权的权能是指所有人对其所有的财产依法享有的权利包括
占有权、使用权、收益权、处分权。ABE【老师解析】生产经营单位应急预率分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案ABC【老师解析
】缺陷责任期一般为1年最长不超过2年由发、承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计由于发包人原因导致工程
无法按规定期限进行竣工验收的在承包人提交竣工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标
准、设计文件以及承包合同的约定。ABE【老师解析】。《建筑工程施工许可管理办法》中对“有保证工程质量和安全的具体措施”作了进一步规
定，施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程
项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。BCDE【老师解析】建筑施工企业取得安全生产许可证
应当具备下列安全生产条件：建立、健全安全生产责任制制定完备的安全生产规章制度和操作规程；第107页//一建《法规》历年真题保证
本单位安全生产条件所需资金的投人；设置安全生产管理机构按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；主要负责人、项目负责人、专职安全生
产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；特种作业人员经有关业务主管部门考核合格取得特种作业操作资格证书；管理人员和作业人
员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；依法参加工伤保险依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险为从业人员交纳保
险费；施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；有职业
危害防治措施并为作业人配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事
故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员配备必要的应急救援器材、设备；法
律、法规规定的其他条件。ADE【老师解析】传统水源利用：优先采用中水搅拌、中水养护有条件的地区和工程应收集雨水养护；处于基坑降水阶
段的工地直优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水；现场机具、设备、车辆冲洗喷洒路面绿化浇灌等用水优先采
用非传统水源尽量不使用市政自来水。大型施工现场尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统充分收集自然降水用于施工和生活中
适宜的部位；力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%ACE【老师解析】1.建设单位对工程建设质量安全负首要责任。建设单位
建立健全质量安全责任保证体系对项目建设中2建设单位应科学确定并严格执行合理的工程建设工期不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位
3建设单位应单独列支并及时足额支付安全防护和文明施工措施费、监理费、检测费等保证质量安全的4建设单位不得明示或者暗示施工单
位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械5建设单位在申请领取施工许可证时应当提供建设工程有关安全施工措施的资料
.B属于设计单位的安全责任，D属于监理单位的安全责任。CDE【老师解析】建筑施工企业安全生产管理机构具有以下职责：宣传和贯彻国
家有关安全生产法律法规和标准；编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；第108页//简单·专注·极致组织或参与企业生产安全事
故应急救援预案的编制及演练；组织开展安全教育培训与交流；协调配备项目专职安全生产管理人员；制订企业安全生产检查计划并组织实施；监督
在建项目安全生产费用的使用；参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；通报在建项目违规违章查处情况；组织开展安全生产评优评先表
彰工作；建立企业在建项目安全生产管理档案；考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况；参加生产安全事故的调查和处理工作；企
业明确的其他安全生产管理职责。CD【老师解析】未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价
款优先受偿的，人民法院应予支持，A错误；装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，
人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外，B错误；发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿
权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持，E错误。AC【老师解析】未人民
调解制度作为一种司法辅助制。经人民调解委员会调解达成调解协议的可以制作调解协议书当事人认为无需制作调解协议的可以采取口头协议的方式
人民调解员应当记录协议内容。双方当事人认为有必要的可以按照《民事诉讼法》的规定自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地
基层人民法院申请司法确认调解协议人民调解的组织形式是人民调解委员会.B选项，人民调解制度是一种司法辅助制度；D选项，人民调解的
组织形式是人民调解委员会E选项，人民调解达成的调解协议，不具有强制执行效力。ABCD【老师解析】对建筑业企业在工程建设中需缴纳
的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。对保留的投标保证金、履
约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳。ABE【老师解析】最高人民法院关于
审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定承包人具有下列情形之一发包人请求解除建设工程施工合同的应予支持：明确表示或者以
行为表明不履行合同主要义务的；第109页//一建《法规》历年真题合同约定的期限内没有完工且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的；将承包的建设工程非法转包、违法分包的。BD【老师解析】A选项，仲裁协议包括合同中订立的
仲裁条款和其他以书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。C选项，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思
表示无效。E选项，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致
的，仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的
，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。CD【老师解析】国务院有关行政主
管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和
对外通报。第110页//简单·专注·极致2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参考答案一、单项选择题（共70题，
每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1.【答案】B【解析】在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事
法律关系2.【答案】A【解析】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决3.【答案
】C【解析】有必要的财产和经费是法人进行民事活动的物质基础。4.【答案】C【解析】表见代理是指行为人虽无权代理,但由于行为人的
某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象,而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定,行为人没
有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。本人在承担表见代理行为
所产生的的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。【答案】C【解析】选项A：可以被委托为诉讼代理的人：①律师、基层法
律服务工作者②当事人的近亲属或工作人员③当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。选项B：建设工程中的代理大多是委托代理。
选项D：在紧急情况下，为了被代理人的利益,代理人可以直接转托他人代理。【答案】D【解析】建设用地使用权自登记时设立。7.【答案
】A【解析】不动产物权的设立、变更、转让消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记薄时发生效力。经依法登记，发生效力：未经登记
，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物
权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。船舶、航空器和机动车等物权的设立、
变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。第111页//一建《法规》历年真题【答案】B【解析】物质损失（一）责任范围自然
灾害：指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风。风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人
力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。意外事故：指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
【答案】A【解析】在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的
维护管理工作。中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。经核验不符合条件的应当收回其施工许可证，不允许
恢复施工，待条件具备后，由建设单位重新申领施工许可证。【答案】B【解析】建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出
竣工规划验收申请。对于验收合格的，由城乡规划行政主管部门出具规划认可文件或核发建设工程竣工规划验收合格证。建设单位未在建设工程工程
竣工验收后6个月向城乡规划行政主管部门报送有关竣工验收资料的,由所在地城市，县人民政府城乡规划行政主管部门责令限期补报；逾期不
补报的,处1万元以上5万元以下的罚款。11.【答案】A【解析】发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于
工程价款结算总额的3%。推行银行保函制度，承包人可以用银行保函替代预留保证金。在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的，发包人不得
同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保，工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留保证金。【答案】D【解析】据《民事讼法
》的规定,被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁决不予执行；（1）当事人在合同中没有仲裁
条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;（3）仲裁庭的组成或者仲裁的
程序违反法定程序的,（4）裁决所根据的证据是伪造的;（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;（6）仲裁员在仲裁该
案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。此外,人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的,裁定不予执行。根据《仲裁法》的规定,当事
人提出证据证明裁决有上述情形之一的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人之间的纠
纷并未解决。根据《仲裁法》的规定,当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。【答案】B【解析】和
解在法律上,指诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成的解决争议问题的妥协或第112页//简单·专注·极致协议;也指当事人在自愿互
谅的基础上，就已经发生的争议进行协商并达成协议，自行解决争议的一种方式。和解是当事人之间自愿协商，达成协议，没有第三方参加。和解达
成的协议不具有强制约束力。【答案】D【解析】按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴
增值税。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。适用一般计税方法计税的项目预征
率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%【答案】B【解析】（1）实质审查。发明专利申请自申请日起3年内，国务院专利
行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。国务院专
利行政主管部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。（2）专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由
国务院专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。【答案】C【解析
】选项A：国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术领域利用自主创新技术制定团体标准、行业标准。选项B：团体标准的技术要
求不得低于强制性标准的相关技术要求。选项D：团体标准对本团体成员自愿采用。【答案】B【解析】注册建造师享有下列权利:（1）使用
注册建造师名称;（2）在规定范围内从事执业活动;（3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;（4）保管和使用本人注册证书
、执业印章;（5）对本人执业活动进行解释和辩护;（6）接受继续教育;（7）获得相应的劳动报酬;（8）对侵犯本人权利的行为进行申述。
修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,应当征得所在企业同意后,由注册建造师本人进行修改;注册建造师本人不能进行修改的
,应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改,并由其签字并加盖执业印章。【答案】A【解析】当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定
结论有异议申请重新鉴定,提出证据证明存在下列情形之一的,人民法院应予准许:（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;（2）
鉴定程序严重违法的;（3）鉴定结论明显依据不足的;（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。【答案】C【解析】负责特种设备安全
监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权:（1）进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的
主要负责人和其他有关人员调查了解有关情况；（2）根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位
和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；（3）对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施
查封、扣押；（4）对流入市场的达到报废条件或者已经报废的第113页//一建《法规》历年真题特种设备实施查封、扣押；（5）对违反
本法规定的行为作出行政处罚决定。负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特
种设备存在事故隐时，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。紧急情况下要求有关单
位采取紧急处置措施的，应当随后补发特种设备安全监察指令。【答案】C【解析】《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审
查制度。不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的,依法
负责项目审批的机关不得批准建设。【答案】D【解析】设计单位安全责任：1.按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计；2.提出防范生产
安全事故的指导意见和措施建议；3.对设计成果承担责任【答案】A【解析】行政复议原则上采取书面审查的办法,但申请人提出要求或者行政复
议机关负责法制工作的机构认为有必要时,可以向有关组织和人员调查情况,听取申请人、被申请人和第三人的意见。行政复议决定作出前,申请人
要求撤回行政复议申请的,经说明理由,可以撤回;撤回行政复议申请的,行政复议终止。决定撤销或者确认该具体行政行为违法的,可以责令被申
请人在一定期限内重新作出具体行政行为。申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求,行政复议机关对符合国家赔偿法有关规定应当给予
赔偿的,在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时,应同时决定被申请人依法给予赔偿。【答案】B【解析】《民事诉论法》规
定,当事人、法定代理人可以委托1-2人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人:（1）律师,基层法律服务工作者;（2）当
事人的近亲属或者工作人员;（3）当事人所在社区,单位以及有关社会团体推荐的公民。【答案】D【解析】涉及结构安全的试块,试件和材料见
证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块,试件和材料必须实施见证取样和送检（1）用于承重结构的混
凝土试块;（2）用于求重墙体的砌筑砂浆试块;（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件;（4）用于承重墙的砖和凝土小型砌块;（5）用
于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;（6）用于承重结构的混凝土中使用的参加剂;（7）地下、屋面、厕浴使用的防水材料;（8）国家规定必须实
行见证取样和送检的试块,试件和材料。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任,并由建设单位或该工
程的监理单位书面通知施工单位,检测单位和负责该项工程的质量监督机构。第114页//简单·专注·极致在施工过程中,见证人员应按照
见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取
样日期,样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。【答案】D【解析】用人单位
和劳动者可以在法律允许的范围内对劳动报酬的金额、支付时间、支付方式等进行平等协商,劳动报酬的支付要遵守国家的有关规定;（1）用人单
位支付劳动者的工资不得低于当地的最低工资标准;（2）工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人,即不得以实物或有价证券等形式代替货币支
付;（3）用人单位应当依法向劳动者支付加班费;（4）劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期间和依法参加社会活动期间以及
非因劳动者原因停工期间,用人单位应当依法支付工资。【答案】C【解析】在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:（1）开
山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动;（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系,道路等;（3）修建生产、储存爆炸性、
易燃性、放射性,毒害性,腐蚀性物品的工厂,仓库等;（4）在历史建筑上刻划、涂污。【答案】C【解析】建筑施工企业不再具备安全生产条件
的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。【答案】B【解析】施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。
施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人:对于支付工程款,则相反。【答案
】D【解析】保险单上载明的保险财产全部损失,应当按照全报进行保险索赔。保险单上明的保险财产没有全部损失,应当按照部分损失进行保险索
赔。如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保,则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。【答案】D【解析】招标人收到
投标文件后，应当签收保存，不得开启。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。【答案】A【解析】承诺通知到达要
约人时生效。32.【答案】D【解析】选项C：不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行，但情况紧急的除外。33.【答案】D【解析】
选项A：定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履
行的，承揽人可以依法解除合同。选项B：承第115页//一建《法规》历年真题揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三
人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同。【答案】C【解析】选项A：企业应当公开其执行的企业标准的编号
和名称；选项B：企业执行自行制定的企业标准的,其产品的功能指标和性能指标应当公开。选项D：国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信
息公共服务平台向社会公开。【答案】B【解析】对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，
以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。【答案】C【解析】选项A：刑罚分为主刑和附加刑。主刑包
括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产
；（4）驱逐出境。选项B：造成直接经济损失100万以上,应当追究刑事责任。选项D：投标人相互串通投标报价,损害招标人利
益的,情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，错在“应当”。【答案】A【解析】建筑物、构筑物或者其他设施倒塌
造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。【答案】D【解析】《建筑法》规定,申请领取施工许可证,应当具备下列条件;（1）是
已经办理建筑工程用地批准手续;（2）在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;（3）需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;（4）已
经确定建筑施工企业;（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料;（6）有保证工程质量和安全的具体措施;（7）建设资金已经落实;（8）
法律、行政法规规定的其他条件。【答案】C【解析】P284建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验
收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收。【答案】B【解析】保险期限应涵盖工程项
目开工之日到工程竣工验收合格日。41.【答案】C【解析】质权（质押动产或权利，转移其占有）第116页//简单·专注·极致不动
产动产权利（无形）抵押权（约定）√√×质权（约定）×√√留置权（法定）×√×【答案】B建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产
规章制度和操作规程；保证本单位安全生产条件所需资金的投入；设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；主要负责
人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操
作资格证书；管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办
理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律
、法规、标准和规程的要求；有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；有对危险性较大
的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援
人员，配备必要的应急救援器材、设备。【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：【答案】D【解析】设计单位的
安全责任：①按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；②提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议；③对设计成果承担责任【答案】B
【解析】《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，对招标投标违法行为所作出的以下行政处理决定应给予公告:（1）警告；（2）罚款（3
）没收违法所得；（4）暂停或者取消招标代理资格；（5）取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格；（6）取消担任评标委员
会成员的资格；（7）暂停项目执行或追回已拨付资金；（8）暂停安排国家建设资金；（9）暂停建设项目的审查批准；（10）行政主管部门
依法作出的其他行政处理决定。对于拒绝不整改，或者整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限。第117页//
一建《法规》历年真题【答案】A利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投
标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4
）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。【总结】：行贿承揽、串标、骗标、转包或违法
分包承揽业务不良【解析】【答案】D【解析】《招标投标法》规定,开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标
地点应当为相标文件中预先确定的地点开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。开标时,由投标人或者其推选的代表检投标文件的密封情况,也可
以由招标人委托的公证机构检查并公证:经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。【答案】C
【解析】财产租赁所得、股息所得适用税率20%；保险赔偿、国债利息免征个人所得税。因此（10000+2000）20%=2400【
答案】D【解析】设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标。【答案】B【解析】在承运
人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物，变更到达地点或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损
失。承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以
及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。承运人的主要权利是求偿权、特殊情况下的拒运权和留置权。【答案】C【解析】古文化遗
址。古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物,除国家另有规定的以
外,属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。【答案】C发明（主要对象）实用新型外观设
计应当具备以下条件：①与发明相似，都是一种新的技术方必须具备以下条件：第118页//简单·专注·极致必须是一种能够解决特定技术
问题作出的创造性构思；必须是具体的技术方案；必须是利用自然规律的结果。案，但发明专利的创造性水平要高于实用新型。②必须具有一定的形
状或者机构，或者两者的结合。③方法不能获得实用新型专利。④没有固定的形状的产品或者是材料本身，也不能成为实用新型的客体。是形状、图
案、色彩或者其结合的设计；是对产品的外表所作的设计；具有美感；是适合于工业上应用的新设计。期限为20年，自申请日起算期限为
10年，自申请日起算期限为10年，自申请日起算授予专利权的发明和实用新型的条件：应当具备①新颖性②创造性③实用性。授予外观设
计专利权的条件：①新颖性②富有美感③适于工业应用。【答案】A【解析】缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担
鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免
除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。【答案】B
【解析】用人单位支付劳动者的工资不得低于当地的最低工资标准；用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请
支付令，人民法院应当依法发出支付令。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履
行。【答案】C【解析】保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不
明确的，按照连带责任承担保证责任；一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证
人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。55.【答案】B【解析】施工单位
在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向建设单位或监理单位提出意见和建议。【答案】C【解析】标的物毁损，灭失的风险，在标
的物交付由交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。因买受人的原因致使标的物不能按约定期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担
标的物损毁、灭失的风险。【答案】A【解析】国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理；省、自治第119页/
/一建《法规》历年真题区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理；企业违反建筑业企业资质规
定，违法行为发生地的县级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处【答案】D【解析】当事人协商一致，可以变更合同。法律、行
政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更内容约定不明确的，推定为未变更【答案】C【解析】《安全生
产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告（考查的不是安全事故报告的内
容）【答案】C【解析】招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人
。【答案】D【解析】施工现场非作业区应当达到目测无扬尘要求；构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划，选择风力小的天气进行爆破作业【答案
】A【解析】分包质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位承
担质量责任。分包单位还应当接受总承包单位的质量管理。【答案】A【解析】实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监
理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监
理。【答案】C投保人指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人保险人指与投保人订立保险合同，并按照合同约定承担赔
偿或者给付保险金责任的保险公司。被保险人指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。受益人指人身保险合同中由被保险人或者
投保人指定的享有保险金请求权的人【解析】人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指
定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。【答案】B【解析】确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足以下条
件:（1）抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要；（2）经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负第120页
//简单·专注·极致有安全生产监督管理职责的有关部门同意；（3）做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出
书面记录；（4）尽量使现场少受破坏。【答案】B【解析】1.施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处
置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门的运输路线、时间运行，不得丢弃，遗撒建
筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。2.转移固体废物出省储存、处置的，应当向固体废物移出地的省环保厅提出申请。移出地的省环保厅应
当协商经接受地的省环保厅同意后，方可批准转移该固体废物出省。未经批准的，不得转移。【答案】D【解析】被执行人未履行生效法律文书确定
的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒:（1）有履行能力而拒不履行生效法律文书确
定义务的；（2）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（3）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（4
）违反财产报告制度的；（5）违反限制消费令的；（6）无正当理由拒不履行执行和解协议的。【答案】B【解析】仲裁庭在作出裁决前，可以先
行调解；调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。【答案】B【解析】分包质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单
位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位承担质量责任。分包单位还应当接受总承包单位的质量管理。【答案】D不具有完全民
事行为能力的；申请在两个或者两个以上单位注册的；未达到注册建造师继续教育要求的；受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；因执业活动受
到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之
日止不满3年的；被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所
负责项目发生过重大质量和安全事故的；申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；【解析】申请人有下列情形之一的，不予注册：第121页
//一建《法规》历年真题年龄超过65周岁的；法律、法规规定不予注册的其他情形。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题
的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）71.
【答案】ABC①工程投资额在30万元以下或建筑面积在300㎡以下的建筑工程②抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅
的建筑活动③有开工报告的建筑工程④军用房屋（另行规定）不需要办理施工许可证【解析】72.【答案】ABCD【解析】禁止限制、排斥潜在
投标人的规定：就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不
相适应或者与合同履行无关：依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；对潜在投标人或者投
标人采取不同的资格审查或者评标标准；限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商：依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人
或者投标人的所有制形式或者组织形式；其他方式（只通知部分投标人踏勘现场）。73.【答案】CD【解析】事故补报的要求自事故发生之日起
30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内伤亡人数有变化的，应当补报。7
4.【答案】ADE【解析】根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任制定一名
仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任制定。第三名仲裁员是首席仲裁员。75.【答案】AB【解析】可以不设行
政许可的事项：公民、法人或者其他组织能够自主决定的市场竞争机制能够有效调节的行业组织或者中介机构能够自律管理的第122页//简
单·专注·极致行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的76.【答案】CE【解析】连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行
期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。【答案】BCD【解析】工程监理单位
应当①审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；②依法对施工安全事故隐患进行处理③承担建设工程安
全生产的监理责任。工程监理单位在实施监理过程中发生存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施
工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。【答案】CDE【解析】调解书应当
写明诉讼请求、案件的事实和调解结果；调解书由审判员，书记员署名并加盖法院印章，送达双方当事人。【答案】BD【解析】项目内容提取
主体施工单位实行总包，总包单位提取直接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取用途列入工程造价，在成本中列支专门用于完善和改
进企业或项目安全生产条件,不得挪作他用计提依据建造安装工程造价限制性规定在竞标时,不得删减此项费用投标中的报价，不得低于依据工程所
在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%项目类型提取标准矿山工程2.5%房屋建筑工程\水利水电工程\电力工程\铁路工
程\城市轨道交通工程2%市政公用工程\冶炼工程\机电安装工程\化工石油工程\港口与航道工程\公路工程\通信工程1.5%【答案】A
D【解析】地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。地域管辖实际上是以法院与当
事人、诉讼标的以及法律事实之间的隶属关系和关第123页//一建《法规》历年真题联关系来确定的。在房屋租赁诉讼中，诉讼标的是房屋
租赁关系，而诉讼标的物是所租赁的房屋。诉公标的和讼标的物并不是永远共存的，一个合同必须有标的，而不定有标的物。【答案】AD【解析】
不征税收入包括财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费和政府性基金、以及企业取得且由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并
经国务院批准的财政性资金。【答案】BCD【解析】建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不
包括承包人因发包人违约所造成的损失。【答案】BCE【解析】生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措
施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。【答案】CDE【解析】民事诉讼的基本特征有：公权性；程序性；强制性85.【
答案】ABE【解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定,建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质;企业首次申请或增项申请资质,应当
申请最低等级资质。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当与资质证书有效期满3个月向原资质许可机关提出延
续申请【答案】ABCE【解析】《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地
基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年
;（3）供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由
发包方与承包方约定。【答案】ABDE【解析】发包人具有下列情形造成建设工程质量缺陷应当承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷;（二）
提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;（三）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的
过错责任。【答案】ACD【解析】应税污染物的计税依据,按照下列方法确定:（1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定;
（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定;（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定;（4）应税噪声按照超过国家规定
标准的贝数确定。【答案】BDE【解析】无因管理,是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托自第124页//
简单·专注·极致觉为他人管理事务或提供服务不当得利,是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得
利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成的关系得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的值被称为不当得利
之债。【答案】BCDE【解析】仓单是提取仓储物的凭证91.【答案】CD【解析】承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停
止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金。【答案】BCE【解析】建设单位办理工程质量监督手续应当提交的资料：（1）工程规划许可证；（
2）设计单位资质等级证书；（3）监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；
（5）工程勘察设计文件；（6）中标通知书及施工承包合同。【答案】ABCE【解析】当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时对方可以
同时适用违约金条款或定金条款【答案】AD【解析】没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。95.【答案】AB【解析】两阶段招
标中要求提交投标保证金的，应当在第二阶段提出；招标人应当在签订书面合同后，5日内退还中标人和未中标人的投标保证金及银行同期存款利
息。【答案】ACD【解析】劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反
用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位
的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合
同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。【答案】AC【解析】分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包
单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。【答案】BDE【解析】非传统水源利用:（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和
工程应收集雨水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3）场机
具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽第125页//一建《法规》历年真题量不使用市政自来水。（4
）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非
传统水和循环水的再利用大于30％。【答案】ABCE【解析】强制性标准监督检查的内容包括:（1）有关工技术人员是否熟悉、掌握强制性
标准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规
定（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规
定。【答案】ADE【解析】收益权本身是一项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。有时，所有人并不行使对物的使用权，仍可以享有对物的
收益权。占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去，由非所有人享有。第126页//简单·专注·极致2018年一级建造师《建设工
程法规及相关知识》参考答案一、单项选择题（共70题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1.【答案】D【解析】在
建设活动中,各类民事商事主体,如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等,都是通过合同建立起相互的关系。合同关系就是一种民事商
事关系。【答案】B【解析】选项A：当一般规定与特别规定不一致时,优先适用特别规定。选项C：任何情况都不得违背宪法。选项D：行
政法规的法律地位次于宪法及法律。【答案】D【解析】机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法
人,为特别法人。【答案】B【解析】本人在承担表见代理行为所产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。【答案】C【解
析】代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的,被代理人和代理人负连带责任
【答案】B【解析】地役权,是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利【答案】A【解析】保证人与债权人
应当以书面形式订立保证合同。8.【答案】C【解析】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。9.【答案】B【解析】A
选项,发包人直接指定分包人分包专业工程,造成建设工程质量缺陷的,发包人应承担过错责任。C选项,发包人擅自使用未经竣工验收的工程
,承包人除了对地基基础工程和主体结构质量承担第127页//一建《法规》历年真题民事责任外,不承担工程质量保修责任。D选项,建
设工程竣工时发现质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修。但是,对于非施工单位
原因的质量问题或质量缺陷,其返修费用和造成的损失是应由责任方承担的。【答案】B【解析】A选项,和解成立后,当事人所争执的权利即刻
确定,所抛弃的权利随即消失,当事人不得任意反悔要求撤销。但是,如果和解所依据的文件,事后发现是伪造或涂改的;和解事件已为法院判决所
确定,而当事人于和解时不知情的,当事人对重要的争执有重大的误解而达成协议的,当事人都可以要求撤销和解。C选项,在执行中,双方当事
人自行和解,未达成协议的,执行员应当将协议内容记入笔录,由双方当事人签名或盖章,一方当事人不履行和解协议的,人民法院可以根据对方当
事人的申请,恢复对原生效法律文书的执行。D选项,当事人达成和解协撤回仲裁申请后又反悔的,可以根据原仲裁协议重新申请仲裁。【答案】
D【解析】A选项,在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的,须核发乡村建设规划许可证,B选项,以出让方式取
得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同,
向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。C选项,建设单位在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方政府土地
主管部门申请用地,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。【答案】C【解析】2015年4月经修改后公布的《中华人民
共和国文物保护法》（以下简《文物保护法》）规定,在中华人民共和国境内,下列文物受国家保护:（1）具有历史、艺术、科学价值的古文化
遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;（2）与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价
值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;（3）历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;（4）历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、
艺术、科学价值的手稿和图书资料等;（5）反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有科学价值的古脊椎动物
化石和古人类化石同文物一样受国家保护。【答案】B【解析】受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人
14.【答案】A【解析】B选项,建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业。C选项,工程总承包评标可以采用综
合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程业绩等。D选项,工程总承包项
目经理应当取得工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称【答案】B【解析】A选项错误,《招标投标法》规定,文件要求中标人提交履约
保证金的,中标人应当提第128页//简单·专注·极致交。C选项错误,履约保证金不得超过中标合同金额的10%。D选项错误,
引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保。【答案】D【解析】A选项,仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审
理两种。B选项,为了保护当事人的商业秘密和商业信誉,仲裁不公开进行,当事人协议公开的,可以公开进行,但涉及国家秘密的除外。选项
C,被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以进行缺席审理,并作出裁决;如果被审请人提出
了反悔请求,视为撤回反悔请求。【答案】C【解析】《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中
标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文
件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。【答案】B【解析】取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工
程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员,应当通过聘用单位提出注册申请,并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直
辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。在注册有效期内,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并按照规定办理
变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。申请变更注册的,应当提交下列材料:（1）注册建造师变更注册申请表;（2）注册证书和执业
印章;（3）申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件;（4）工作调动证明（与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明
文件、退休人员的退休证明）。【答案】D【解析】出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的,责令停业整
顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。【答案】A【解析】揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求
不合理的,应当及时通知定作人:承揽人应当按照定作人的要求保守秘密,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料。【答案】D【解析】自
事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。22.【答案】A【解析】建设工程竣工后,建设单位应当依法向
城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请,由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规
划许可证及其有关规划的要求,对建设工程进行规划验收,包括对建设用地范围内的各项工程建设情况、建筑物的使用性质、位置、间距数、标高、
平面、立面、外墙装饰材料和色彩、各类配套服务设施、临时施工用第129页//一建《法规》历年真题房、施工场地等进行全面核查,并作
出验收记录。23.【答案】D【解析】全国重点文物保护单位的建社控制地带,经省、自治区、直辖市人民政府批准,由省、自治区、直辖市人民
政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。【答案】C【解析】合同法》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防
止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。故水泥
厂固违约应向施工企业赔偿的损失为0.4+1+0.7=2.1（万元）。【答案】D【解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监
管的规定。建筑施工企业遗失安全许可证,应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告,并在公众媒体上声明作废后,方可申请补办。【答案】
B【解析】本题考查的是建设工程分包的规定。选项A、D是转包,选项C是合理的27.【答案】C【解析】本题考查的是施工合理使用
与节约能源的规定。临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的20%。【答案】A【解析】本题考查的是勘察、设计单
位相关的质量责任和义务。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。工程合理使用年限是从工程竣工验收合格之日起算
。工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵是一致的。【答案】D【解析】本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。债
权人转让权利应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。
【答案】C【解析】2012年2月财政部、国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中规定,建设工程
施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。【答案】B【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取
下列措施:（1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;（2）进入被检查单位的施工现场进行检查;（3）发现有影响工程质量的问
题时,责令改正【答案】C【解析】本题考查的是仲裁的开庭和裁决。选项A.B错误,当事人约定由三名仲裁员组成仲裁第130页//
简单·专注·极致庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员,首席仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指
定。当事人约定一名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同远定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员;选项C正确,当事人没有在仲裁规
定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定;选项D错误,仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。3
3.【答案】B【解析】陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目,保
证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理,由使用单位代行发包人职责。
社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。【答案】B【答案】D【解析】招标人对已发出的
招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清
或者修改的内容为招标文件的组成部分。【答案】A【解析】本题考查的是劳动合同的履行、变更、解除和终止。不得解除的情形：（1）从事接
触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负
伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5
）在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的。【答案】A【解析】本题考查的是仲裁协议的规定。仲裁协议应当采用书面形式,口
头方式无效。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。
当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。38.【答案】C【答案】B【解析】A选项错误,自然人之间的借款合同是
实践合同,C选项错误,自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为不支付利息:D选项错误,借贷双方约定的利率超过
年利率36%,超过部分无效。【答案】B【解析】本题考查建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。建筑市场诚信行为记录信息的公布第131
页//一建《法规》历年真题时间为行政处罚出后7日内,公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期一般为3年
。41.【答案】A【解析】B选项错误,债权人债务人身份都是特定的；C选项错误,债权是权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权
利；D选项错误,债的主体具有相对性。【答案】D【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的
除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天
（含）,经建设单位同意的【答案】D【解析】A选项错误,企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总
裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术责任人、安全总监等;B选项错误,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于
其工作日的25%;C选项错误,对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,可书面委托工程所在地分公司负责人对施工现场进
行带班检查。【答案】B【解析】考查的是工程建设标准的分类。在标准制定主体上，鼓励具备相应能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和
产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准,供市场自愿选用。【答案】B【解析】本题考查的是建筑工程一切险。建筑工
程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验
收合格,或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部分工程之时终止,以先发生者为准。【答案】D【解析】A选项错误,应该是丙向乙承
担交付塔吊的义务;B选项错误,出卖人的义务是向承租人交付标的物和物的瑕疵担保;C选项错误,应该是乙承担塔吊租赁期间的维修义务,
因为承租人应履行占有租货物期间的维修义务。【答案】D【解析】发明专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为
10年,均自申请日起计算【答案】B【解析】本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定,以欺骗手段取得资质证
书的,吊销资质证书处以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。【答案】C【解析】对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷使其返修的费
用和造成的损失是应第132页//简单·专注·极致由责任方承担的。50.【答案】A【解析】2017年2月经修改后公布的《中
华人民共和国企业所得税法》规定,在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织（以下统称企业）为企业所得税的纳税人,依照本法的规定
缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。51.【答案】A【解析】由于乙未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付,所以房屋
所有权不发生变动52.【答案】C【解析】由国家行政机关作出的调解书不具有强制执行效力。53.【答案】A【解析】在建设工程活动
中,也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声,有可能产生之债。54.【答案】C【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中
规定,取得安全生产许可证的建筑施工企业,发生重大安全事故的,暂扣安全生产许可证并限期整改。【答案】C【解析】知识产权侵权的民事责任
中赔偿损失的确定。赔偿损失的数额有4种确定方法:（1）侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;（2）实际损失难
以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定:（3）权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该知识产权许可使用费的倍数合
理确定;（4）权利人的损失,侵权人获得的利益和许可使用费均摊难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,
确定给予一定数额的赔偿。【答案】C【解析】收人总额中的下列收入为不征税收入：（1）财政拨款；（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业
性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。【答案】D【解析】利息从应付工程价款之日计付。题干中合同约定：通过竣工验收后
2个月内结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,故2017年11月2日为利息起算日。58.【
答案】A【解析】B选项,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出。C选项,异议成立的,裁定将案件移交有管辖权的人民法
院。D选项,对人民法院就级别管辖异议做出的裁定,当事人不服的可以向上一级法院提起诉讼【答案】D【解析】本题考查的是施工许可证的法
定批准条件。房屋征收是物权变动的一种特殊情形,是国家取得房屋所有权的一种方式。第133页//一建《法规》历年真题【答案】C【解
析】本题考查的是合法用工方式与违法用工模式的规定。被派遣劳动者在用工单位因工受伤劳务派遣单位应当依法申请工伤认定,用工单位应当协助
工伤认定的调查核实工作。【答案】D【解析】承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害;（2）排除妨碍;（3）消除危险;（4）返还财产
;（5）恢复原状;（6）修理、重作、更换;（7）赔偿损失;（8）支付违约金:（9）消除影响、恢复名誉;（10）赔礼道歉。以上承担民
事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。人民法院审理民事案件,除适用上述规定外,还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动
的财物和非法所得,并可以依照法律规定处以罚款、拘留。【答案】C【解析】建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告
书，规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民
的意见。【答案】B【解析】选项A,缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年,具体可由发承包双方在合同中约定。选项C：缺陷责
任期与竣工验收备案没有关系。选项D：由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的。在承包人提交竣工验收报告90天后,工程
自动进入缺陷期责任期。【答案】C【解析】本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。选项ABD属于工程质量不良认定标准。
【答案】A【解析】本题考查的是建设单位相关的安全责任。依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将
保证安全施工的措施报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。【答案】C【解析】给付定金的一方不履
行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定,但不超过主合同标的额
的20%,此题定金为设计费的15%，未超过主合同标的额的20%，所以按15%计算。题干已知甲是给付定金的一方,乙是收受定金
一方,所以乙不不履行合同要双倍返还定金,因此乙要返还的金额=200×15%×2=60（万元）【答案】B【解析】城镇排水主管部门实
施排水许可不得收费,A选项错误。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要
求排放污水,不得擅自向城镇排水设施加压排放污水,C选项错误;建设单位申请领取施工许可证,D选项错误。第134页//简单·专
注·极致【答案】C【解析】总分包连带质量责任、总承包单位与分包工程的质量承担连带责任,即分包工程发生质量问题时,建设单位或其他受害
人既可以向分包单位请求赔偿,也可以向总包单位请求赔偿。【答案】D【解析】职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,职工为之工作的
单位为承担工伤保险责任的单位,A选项错误。劳务派遣单位派遣职工在用工单位期间因工受伤的,派遣单位为承担工伤保险责任的单位,B选
项错误。单位指派到其他单位工作的职工因工受伤的,指派单位为承担工伤保险责任的单位,C选项错误。【答案】C【解析】安装工程一切险。
保险责任范围保险人对因自然灾害、意外事故（具体内容与建筑工程一切险基本相同）造成的损失和费用,负责赔偿。二、多项选择题（共30
题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得
0.5分。）71.【答案】AE【解析】根据《招标投标法》有关规定,依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的,
中标无效。依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,中标无效。【答案】ABCD【解析】有下列情形之一的,
应急预案应当及时修订并归档:（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;（2）应急指挥机构及其职责发生
调整的;（3）面临的事故风险发生重大变化的;（4）重要应急资源发生重大变化的;（5）预案中的其他重要信息发生变化的;（6）在应急
演练和事故应急救援中发现问题需要修订的;（7）编制单位认为应当修订的其他情况。【答案】BDE【解析】A错误,职工应当参加失业保险
,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费;C错误,职工应当参加生育保险,由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费,职工不缴纳
生育保险费。【答案】CD【解析】申请行政复议可以向作出具体行政行为机构的本级政府或上级主管提出。75.【答案】ABCD【解析】
《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准分为强制性标准和推荐性标准。76.【答案】BCE【
解析】图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低30%;施工现场500公里以内生产的第135页//一建《法规》历年真题
建筑材料用量占总重量的70%以上。77.【答案】BDE【解析】纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别
核算销售额的,从高适用税率。纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产（以下统称应税销售行为）,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进
项税额后的余额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售
额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。纳税人进口货物,按照组成计税价格和《增值税暂行条例》规定的税率计算应纳税额。
【答案】AB【解析】法庭辩论终结,应当依法作出判决。根据《民事诉讼法》的规定,判决前能够调解的,还可以进行调解。调解书经双方当事
人签收后,即具有法律效力。经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力,当事人应当按照约定履行。仲裁调解书属于强制性执行的文件
，无需经过确认,不建议选。基层人民政府的调解属于行政调解，行政调解属于诉讼外调解，行政调解达成的协议不具有强制性约束力。【答案】B
E【解析】A错误,建设用地使用权自登记时设立;C转让建设用地使用权应当采用书面形式,D错误,建设用地使用权应当与附着于土地上
的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。【答案】ABC【解析】下列凭证为应纳税凭证：（1）购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货
物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证；（2）产权转移书据;（3）营业账簿;（4）权利、许可证照;
（5）经财政部确定征税的其他凭证。81.【答案】BCE【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠
纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:（1）建设工程经竣工验收合格的,以竣工
验收合格之日为竣工日期;（2）承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;（3）建设工程未经
竣工验收5发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。【答案】ACE【解析】《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可
证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超者过3个月。既不开工义不申请延期
或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。【答案】BD【解析】《民法总则》规定,有下列情之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时
起,诉讼时效期间重新起算:（1）权利人向义务人提出履行请求;（2）义务人同意履行义务;（3）权利人提起诉第136页//简单·专
注·极致讼或者申请仲我;（4）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。84.【答案】ABCD【解析】行政处分种类有:警告、
记过、记大过、降级、撤职、开除。85.【答案】ABC【解析】施工单位一般应当提交的档案资料有:（1）工程技术档案资料;（2）工程
质量保证资料;（3）工程核验评定资料;（4）竣工图等。【答案】ACE【解析】B错误,建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理
人员的配备应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加:D错误,建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情
况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。【答案】BD【解析】不动产只能用于抵押,动产既可用于抵押,也可用于质押。88.【答案
】ABD【解析】出卖人的主要义务:（1）按照合同约定交付标的物的义务。（2）转移标的物所有权的义务。（3）瑕疵担保的义务。买受人的
主要义务:（1）支付价款的义务。（2）受领标的物的义务。（3）对标的物进行检验和及时通知的义务。【答案】CDE【解析】建设单位办理
工程质量监督手续,应提供以下文件和资料:（1）工程规划许可证;（2）设计单位资质等级证书；（3）监理单位资质等级证书,监理合同及《
工程项目监理登记表》;（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本;（5）工程勘察设计文件:（6）中标通知书及施工承包合同等。【答案】
ACD【解析】1.安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证
颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期满时
,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在
变更后10日内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。建筑施工企业破产、倒闭、撤销的,应当将安全生产许可证
交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告,并在公众媒体
上声明作废后,方可申请补办。2.住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审
查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证。安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全
生产许可证。企业不得转让,冒用安全生产许可证或使用伪造的安全生产许可证。第137页//一建《法规》历年真题安全生产许可证颁发行
埋机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的,可以撤销已经颁发的安全生产许可证:（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、
玩忽职守颁发安全生产许可证的;（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的:（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的;（4）对不具备安全生
产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。【答案】ACDE【解析】选项A:
当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决,即书面审理方式。选项B:仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人
无正当理由开庭时不到庭的,或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,视为撤回仲裁申请选项C:仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效
力的法律文书。选项D:根据《承认和执行外国仲裁裁决公约》,仲裁决可以在其缔约国得到承认和执行。选项E:申请仲裁裁决强制执行必须在
法律规定的期限内提出。《民事诉讼法》第239条的规定,申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止
、中断的规定。【答案】ADE【解析】施工企业资质的法定条件：（1）有符合规定的净资产。（2）有符合规定的主要人员。（3）有符合规定
的已完成工程业绩。（4）有符合规定的技术装备【答案】ABC【解析】合同产生的债被称为合同之债。建设工程债的产生,最主要的也是合同。
施工合同的订立,会在施工单位与建设单位之间产生债;材料设备买卖合同的订立,会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。由于不当得
利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当
得利之债【答案】AD【解析】争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;即时结清的合同,交易行为地为合同履行地;合同没有
实际履行,当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的,由被告住所地人民法院管辖。【答案】ACE【解析】工程质量检测单位的资质和检测规
定:（1）检测机构未取得相应的资质证书,不得承担本法规定的质量检测业务。（2）质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测
机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同。（3）检测机构完成检测业务后,应当及时出具检测报告。（4）检测机构应当将检测过程中
发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况,以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,及时报告当地
建设主管部门备案。（5）检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。（6）检测机构不得转包检测业务【答案】BCE【解析】有下
列情形之一的建筑起重机械,不得出租使用:（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的:（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;（
3）经检验达不到安全技术标准规定的;（4）第138页//简单·专注·极致没有完整安全技术档案的:（5）没有齐全有效的安全保护装
置的。建筑起重机械有以上第（1）（2）（3）项情形之一的,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废,并向原备案机关办理注
销手续。【答案】ABC【解析】已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险:工程项目中有分包项目的,
由总承包施工企业统一办理,分包单位合理承担投保费用。【答案】CDE【解析】1.发包人解除施工合同最高人民法院关于审理建设工程施工合
同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:（1）明确表示或者以行为表
明不履行合同主要义务的;（2）合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的（3）已经完成的建设工程质量不合格,并
拒绝修复的;（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。2.承包人解除施工合同《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法
律问题的解释》规定,发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合
同的,应予支持:（1）未按约定支付工程价款的;（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;（3）不履行合同约定的
协助义务的。【答案】AE【解析】B选项:屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;C选项:建设工程保
修期的起始日是竣工验收合格之日:D选项:缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。【答
案】CD【解析】A错误,资格审查分为资格预审和资格后审;B错误,资格预审结束后,招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果
通知书;E错误,资格后审在开标后由评标委员会按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查。第139页//一建《法规》历年真题
2017年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参考答案一、单项选择题（共70题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意
。）1.【答案】C【解析】“按时提取仓储物”是存货人的义务之一，对此，有如下要求：储存期间届满，存货人或者仓单持有人应当凭仓单提
取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。基于此，选项BD均错误。仓储合同自成立时生
效，不以仓储物是否交付为要件，这是仓储合同的法律特征之一。但是，题干明确表明，双方在合同中设定了合同生效条件。作为付生效条件的合
同，则应当自条件成就时生效。因此本题C正确。选项C实属超纲，因此很多人误选为A。【答案】A【解析】有下列情形之一的，属于
投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人
放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组成成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间位为谋取中标或者排斥特定
投标人而采取的其他联合行动。BCD是视为串标的情形。【答案】B【解析】选项A：未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产
，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。选项C：
未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。选项
D：对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。【答案】B【解析】《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或
者同意履行义务而中断。《民法通则》规定，在诉讼有效期间的最后6个月内，因不可抗力户或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效终止。
【答案】A【解析】《建筑法》规定，建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、
上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。当然，不同类型的建设工程，其保修范围是有所不同的。A不同类型的建设工程，质量保修
范围不同；B合同约定的保修期限不得低于法定保修期限，可以高于；C工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限有关；D第140
页//简单·专注·极致建设工程保修期的起始日是工程竣工验收合格之日。6.【答案】B【解析】给付定金的一方不履行约定的债务的，无权
要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金不超过主合同的20%，超过部分无效。本题中15%不超过要
求，因此有效部分为30万元，如果对方不履行合同，需要双倍返还定金，所以应返还60万元。【答案】C【解析】《建筑法》、《合同
法》、《建设工程质量管理条例》均规定，建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。在实践中，一些
建设单位出于各种原因，往往未经验收就擅自提前占有使用建设工程。为此，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解
释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合规定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在
建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。【答案】A【解析】不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损
于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返
还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。【答案】A【解析】担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实
现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，可以依照《物权法
》和其他法律的规定设立担保物权。按照《担保法》、《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的
担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。其中，债务人或者第三人称为抵押人
，债权人成为抵押权人。【答案】B【解析】一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事
诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。简易程序是基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大
的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。适用普通程序审理
的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需
要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。11.【答案】B【解析】受委托的作品，著作权
的归属由合同约定，未约定的，著作权属于受托人。第141页//一建《法规》历年真题【答案】C【解析】保险事故发生后，依照保险合同
请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的
证明和资料。投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险
索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法
修理，或者虽然能够修理，但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约
定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。【答案】A【解析】定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。14.【
答案】A【解析】工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。
【答案】D【解析】承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；
（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，
骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。超越资质承揽业务属于资质不良，
工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于质量不良，委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于安全不
良。【答案】B【解析】有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：（1）用工单位有劳动合同法第40条第3
项、第41条规定情形的；（2）用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的
；（3）劳务派遣协议期满终止的。乙劳务公司属于丁某的用人单位，甲公司属于丁某的用工单位，当丁某受伤，由用人单位申请工伤，在派遣期
间，甲公司破产，丁某被退回乙公司，在丁某没有工作期间，也要支付最低工资标准的金额满足丁某的生活，甲公司给丁某做培训。【答案】D【解
析】选项D属于非企业法人中的行政法人。而选项ABC均不具备法人资格，它们属于法人的分支机构。【答案】D【解析】《生产安全事
故报告和调查条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时
补报。火灾交通是7日内补报死亡第142页//简单·专注·极致人数。【答案】C【解析】人身保险合同的投保人可以一次性支付全部
保险费，不是必须，人身险受益人可以使投保人。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。【答案】C【解析】按照合同约定
由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。这是建设单位的节能义务
之一。【答案】B【解析】行政机关的行政行为具有以下特征：（1）行政行为是执行法律的行为；（2）行政行为具有一定的裁量性；（3）行政
主体在实施行政行为时具有单方意志性；（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。A行政行为具有强制性；C行政行为具有一
定的裁量性；D行政行为是执行法律的行为。【答案】D【解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以
请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员作出决定，另一方请求惹您法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人
民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议决定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议决定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订
地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。【答案】D【解析】文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。
但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定
公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设
工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。【答案】B【解析】
根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）
当事人人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁
庭的组成或者额仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所依据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；
（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。【答案】C【解析】根据《侵权责任法》第八十六条规定：建筑物、构筑物或
者其他设施倒塌造成他人第143页//一建《法规》历年真题损害的，由建设单位与实施单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，由
其他责任人的，有权向其他责任人追偿。【答案】C【解析】在进行建造师注册的行为中，用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人
民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1万元以上3万元以下的罚款。【答案】C【解析
】设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有
特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。【答案】A【解析】《水污染防治法》规定，排放水污染物
，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。向水体排放含低放射性物质的废水，应符合国家有关放射性污
染防治的规定和标准。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内
，不得新建排污口。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的废水和其他废弃物。【答案】B【解析】
转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请
。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方
可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。【答案】B【解析】当建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返
还财产。执行返还财产的方式是折价返还，即承包人已经施工完成的工程，发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款。主要是两种方式:一是参
照无效合同中的约定条款；二是按当地市场价、定额量据实结算。承担民事责任的各种方式，可以单独适用，也可以合并使用。【答案】C【解析】
在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制定保护方案，经城市、县人民政府城乡规划
主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在
核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。也就是说。包括选项C所述在
内的上述行为，并非“绝对不能做”，而是要在办理批准手续后“才能做”。而选项ABD的行为则是禁止的。第144页//简单·专注
·极致【答案】C【解析】《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定
可以留置的其他合同，适用以上规定。【答案】C【解析】和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。例如，诉讼
当事人之间为处理和结束诉讼而达成了决绝争议问题的妥协或协议，其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合：
当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或调解书；已提起诉讼的，可以请求法庭在和解协议基础上制作调
解书，或者由当事人双方达成和解协议，由法院记录在卷。需要注意的是，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。
如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。【答案】B【解析
】设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨
等方式。【答案】D【解析】建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。【答案】D【解析】企业
净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。【答案】D【解析】施工总承包单
位与分包单位的安全生产责任，可分为法定责任和约定责任。所谓法定责任，即法律法规中明确规定的总承包单位、分包单位各自的安全生产责任。
所谓约定责任，即总承包单位与分包单位通过协商，在分包合同中约定各自应该承担的安全生产责任。但是，安全生产的约定责任不能与法定责任相
抵触。（理性判断也能理解;若分包合同中有约定责任“不合法”，那么该条款必然属于“无效”的合同条款。）【答案】D【解析】《行政许可法
》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可。因此
选项A错误。法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政
机关应当向社会公告，并举行听证。因此选项B错误。被许可人要求变更行政许可事项的，应当向做出行政许可决定的行政机关提出申请；符合
法定条件、标准的，行政机关应当依法办理变更手续。因此选项C错误。第145页//一建《法规》历年真题【答案】A【解析】上位法
的法律效力优于下位法，可根据下图进行排序：选项A中，前者为行政法规，后者为部门规章，前者法律效力低于后者；选项B中，前者为
行政法规，后者为法律，前者法律效率低于后者；选项C中，二者均为部门规章，选项D中，二者均为行政法规，不能判断法律效力高低。
【答案】B【解析】《合同法》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。简单来讲，甲支付工程款的义务是
建立在乙施工单位完成施工并质量合格的基础上的，现在乙的施工质量不合格，甲当然不付款，无论是向乙还是向丙。【答案】B【解析】所谓“分
包单位不得再分包”，指的是不能“平级再分包”，专业承包的分包方进行劳务分包是没有问题的。【答案】A【解析】建设工程超过合理使用年限
后需要继续适用的，产权所有人应当委托有相应资质的，勘察、设计单位鉴定，根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经具有相应资质的施工企
业进行加固、维修和补强，不经鉴定、加固等而违法继续适用造成损失的，由产权所有人自负。【答案】B【解析】招标投标违法行为记录公告不得
公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、
个人隐私的违法行为记录，可以公开。因此选项A错误。被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部
门提出书面更正申请，并提供相关证据。因此选项C错误。行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公
告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。因此选项D错误。【答案】C【解析】指示交付：合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人
取得了返还标的物请求权。【答案】D【解析】招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标
委员会直接确定中标人。因此选项A错误。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为
中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招
标。因此选项B错误，D正确。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。因此选项C错误。
【答案】D第146页//简单·专注·极致【解析】工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。施工单位在施
工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。【答案】C【解析】有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利
害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；（2
）超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；（3）违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；（4）对不符合许可条件的申请人作出准予
建筑业企业资质许可的；（5）依法可以撤销之证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。【答案】
C【解析】按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（1）国务院公安部门规定的大
型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（2）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关
消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。【答案】C【解析】发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为
10年，均自申请日起计算。国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。本
题题干没有提到“邮戳”，但判断“出题人的意图”，他的意思就是“想让你”将寄出日理解为邮戳日。【答案】A【解析】联合体中标的，联合体
各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。因此选项A正确，D错误。联合体投标是一种特殊的投标人组成形式，
一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。因此选项B错误。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。因此选
项C错误。【答案】A【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业。发生重大安全事故的
，暂扣安全生产许可证并限期整改。【答案】B【解析】在我国法律体系中，根据所调整的社会关系性质不同，可以划分为不同的部门法。部门法又
称法律部门，是根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称。【答案】D【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重
机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。【答案】A第147页
//一建《法规》历年真题【解析】选项B的描述是施工总承包的概念，而不是工程总承包的，因此选项B错误。EPC不仅负责设计和
施工，还承担采购任务，因此选项C错误。工程项目管理企业代表建设单位对工程项目进行管理和服务，不直接从事该工程项目的勘察、设计、
施工。因此选项D错误。【答案】C【解析】本题考查的是在一般保证应如何处理，但教材上并没有对一般保证和连带责任保证的区别加以说明
，因此属于超纲。简单来讲，一般保证是债权人必须先要求摘取人清偿，当债务人实在无法清偿时，才能去找担保人；连带责任保证则是只要发生债
务人到期未能付款的情况，那么债权人可以直接去找担保人要求清偿。【答案】B【解析】评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。因此
选项A错误。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。因此选项C错误。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。因此选项
D错误。【答案】C【解析】施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。58.【答案】B【解析】注册建造师不得同时担任两个
及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3
）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意。【答案】D【解析】对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一
的技术要求。可以制定行业标准。在公布国家标准后，该项行业标准即行废止。【答案】B【解析】《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下
列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在使用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职
、营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单
位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的
。【答案】A【解析】中止施工满1年的，在建设工程恢复施工前，建设单位还应当报发证机关核验施工许可证，看是否仍具备组织施工的条件
、经经核验符合条件的，应允许恢复施工，施工许可证继续有效:经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证。不允许恢复施工，待条件具备后，
由建设单位重新申领施工许可证。因此选项A正确。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向
发证机关申请延期；延期以两次为限。每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时第148页//简单·专注·极致限的，
施工许可证自行废止。因此选项B错误。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并
按照规定做好建筑工程的维护管理工作。因此选项C错误。对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向
批准机关报告情况。因此选项D错误。【答案】D【解析】由于甲的要约确定了承诺期限，因此该要约不可撤销，其3月2日撤销要约
的行为无效。乙在要约的有效期内做出了承诺，因此合同成立。【答案】A【解析】“作为被代理人或者代理人的法人终止”是委托代理终止条件之
一，因此选项A正确。代理涉及三方当事人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人。因此选项B错误。民事法律行为的委托代理
，可以用书面形式，也可以用口头形式。但是，法律规定用书面形式的，应当用书面形式。因此选项C错误。代理人知道被委托代理的事项违法
仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。因此选项D错误。【答案】C【
解析】行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的
双方当事人互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束
力。【答案】C【解析】施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。因施工人的原因致使建设工程
质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修
，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。【答案】C【解析】工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。
67.【答案】D【解析】欠付工程款利息从应付工程价款之日计付。因此选项A错误。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定
近还垫资及其利息的，应予支持。因此选项B错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约
定的竣工之日起计算。因此选项C错误。【答案】B【解析】超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家
论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论坛会。【答案】A第149页//一建《法规》历年真题【解析】在乡、村庄规
划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设，须核发乡村建设规划许可证。【答案】B【解析】无处分权的人处分他人财产，经权利人追认
或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2
个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）71.【答案】CDE【解析】建设单位
申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件:（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2
）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工
要求；（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）有保证工程质量和安全的具体措施
；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件（依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或
者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可）。【答案】ABE【解析】劳动争议的解决途径包括：①调解；②仲裁；（找
劳动争议仲裁委员会，而不是仲裁委员会）③诉讼。（劳动争议仲裁先行，选项D错在“直接”二字）【答案】CDE【解析】下列试块、试件
和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头
试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）
地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。【答案】ABCE【解析】有下列情形之
一的，应急预案应当及时修订：（1）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；（2）生产经
营单位生产工艺和技术发生变化的；（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；（4）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；（5）依据
的法律、法规、规章和标准发生变化的；（6）应急预案演练评估报告要求修订的；（7）应急预案管理部门要求修订的。【答案】ABCE【解析
】发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供第150页//简单·专注·极致的设计有缺陷；（2）
提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；直接指定分包人分包专业工程。【答案】ABCD【解析】安全许可证颁发管
理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、
玩忽职守颁发安全生产许可证的；（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；（4）对不具备安全生
产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。【答案】BCE【解析】在当事人之间
因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起
债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的
权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。【答案】
AD【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供
有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标
的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；
（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或
者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。【答案】ABCD【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中
进一步作出规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制
度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（本题C项）（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全
生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业
务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（本题A
项）（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（本题B项）（8）施工现场
的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治
措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（本题D项）（10）有对危险性较大的分部第151
页//一建《法规》历年真题分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援
预案、应急教援组织或者应急救援人员，配备必要的应急教援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。【答案】CDE【解析】仲裁庭无
法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。因此选项A错误。仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申
请强制执行。因此选项B错误。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲
裁申请。因此选项C正确。裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事情再申请仲裁，也不得就此提起诉讼。因此选项D正确。裁决书自
作出之日起发生法律效力。因此选项E正确。【答案】CD【解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是
，以下组织不能作为保证人：（1）国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（2）学校、
幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。（3）企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法
人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。【答案】ACDE【解析】法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定。法律责任的
特征为：法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提；（2）法律责任即承担不利的后果；（3）
法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行；（4）法律责任的实现由国家强制力作保障。【答案】BCD【解析】法院调解是人民法
院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解。人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由
合议庭主持。调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。但是，下列案件调解达成协议，人民法院可
以不制作调解书：（1）调解和好的离婚案件；（2）调解维持收养关系的案件；（3）能够即时履行的案件；（4）其他不需要制作调解书的案件
。【答案】BCD【解析】由不动产所在地人民法院管辖，这是一种专属管辖。当事人可以通过协议管辖选择人民法院管辖，但不得违反级别管辖和
专属管辖。人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。这就是移送管辖。【答案】B
CD【解析】串通投标罪：《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以
下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通第152页//简单·专注·极致投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，
依照以上规定处罚。86.【答案】ACE【解析】知识产权的法律特征如下:（一）财产权和人身权的双重属性。（二）专有性:知识产权同其他
财产所有权一样，具有绝对的排他性。（三）地域性:知识产权在空间上的效力，只及于确认和保护知识产权的一国法律所能及的地域内。（四）期
限性:知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护。【答案】CE【答案】AE【解析】投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33
条规定的以其他方式弄虚作假的行为:（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者
主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。【答案】CDE【解析】外资建筑业企业只允许在其
资质等级评可的范围内承包下列工程:（1）全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程；（2）由国际全融机构资助并通过根据贷款
条款进行的国际招标授予的建设项目；（3）外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%，但因技术困难而不能由中国
建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目；（4）由中国投资，但因技木国难而不能由中国建
筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽。【答案】BC【解析】建设单
位的相关安全责任包括:（1）依法办理有关批准手续；（2）向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；（3）不得提出违法要求和随意压缩
合同工期;（4）确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用:（5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备:（6）
申领施工评可证应当提供有关安全施工措施的资料;（7）装修工程和拆除工程的规定:①装修涉及主体和承重结构变动的，必须由具有相应资质的
设计单位提出设计方案方可施工。②将拆除工程的有关资料报送有关部门备案。（8）对其违法行为承担相应的法律责任。【答案】CE【解析】行
政诉讼的主要特征是：（1）行政诉讼是法院解决行政机关实施行政行为使与公民、法人或其他组织发生的争议；（2）行政诉讼为公民、法人或其
他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能；（3）行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行
政行为相对人的公民、法人或其他组织，而不可能互易诉讼身份。（4）除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选
择申请行政复议；（5）行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人
民法院提起行政诉讼。【答案】ACE【解析】《绿色施工导则》对于非传统水源利用有如下内容:（1）优先采用中水搅拌、中水第153页
//一建《法规》历年真题养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、
养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来
水。（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力
争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。此外，《绿色施工导则》对于提高用水效率的描述中，“施工现场分别对生活用水与工程用
水确定用水定额指标，并分别计量管理”是要求之一。【答案】BCE【解析】下表左栏中，为施工企业项目负责人（项目经理）的安全生产责任。
A安全生产领导小组的主要职责；D建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责。【答案】AE【解析】对于行政复议，应当
按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向
该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议”。【答案】AB【解析】无效合同是从开始就无效，合同解除、继续
履行和支付违约金都是针对有效合同提出的。【答案】ABCD【解析】托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品的，应当按
照国家有关危险物品运输的规定对危险物品妥善包装，做出危险物标志和标签，并将有关危险物品的名称、性质和防范措施的书面材料提交承运人。
托运人违反以上规定的，承运人可以拒绝运输，也可以采取相应措施以避免损失的发生，因此产生的费用由托运人承担。因此选项ABC正确。
因托运人申报不实或者遗漏重要情况，造成承运人损失的，托运人应当承担损害赔偿责任。因此选项D正确。货物在运输过程中因不可抗力灭失
，未收取运费的，承运人不得要求支付运费;已收取运费的，托运人可以要求返还。因此选项E错误。【答案】ADE【解析】地役权自地役权
合同生效时设立，签订后可能还未生效。98.【答案】ABCE【解析】工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性
标准:（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有
关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通
用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。【答案】ABD
E第154页//简单·专注·极致【解析】“监理工程师”和“总监理工程师”的质量职责与权限不同。通常我们说“监理工程师”是指“专
业监理工程师”。人员质量职责与权限：监理工程师不签字，材料构配件、设备不能使用或安装；不签字，施工单位不得进行下一道工序的施工；总
监理工程师不签字，建设单位不拨付工程款；不签字，建设单位不进行竣工验收。【答案】ACD【解析】可撤销合同的种类:（1）因重大误解
订立的；（2）在订立合同时显失公平的；（3）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。第155
页//一建《法规》历年真题2016年一级建造师《建设工程法规及相关知识》参考答案一、单项选择题（共70题，每题一分，每题的
备选项中，只有一个最符合题意。）1.【答案】B【解析】C错误，省级地方性法规报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案（2个地
方备案）。B正确而D错误，自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会
报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。【答案
】D【解析】《合同法》规定，债务人转让权利的，应当通知债权人。未经通知（9月15日），该转让对债务人不发生效力。当债务人接
到权利转让的通知后（9月25日），权利转让才会生效。【答案】A【解析】下列事项只能制定法律;A税种的设立、税率的确定和税收
征收管理等税收基本制度。BC可以由地方法规制定；D法律和行政法规都可以增加新的领证条件。【答案】A【解析】《环境保护法》第5
9条规定，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令
改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。【答案】C重大责任事故罪自然人犯罪在生产作业中违反有关安全管理规定（违章操作或违章指
挥、强令冒险）重大劳动安全事故罪单位犯罪（处罚直接主管人员和其他直接责任人员）临时工程/临时设施（单位安全保障体系失控）【解析】重
大劳动安全事故罪:《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果
的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别悲劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。
第156页//简单·专注·极致工程重大安全事故罪单位犯罪（处罚直接责任人员）永久工程（单位质量保证体系失控）【答案】A【解析】
注意：建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖，应按照不动产纠纷确定管辖。7.【答案】D【解析】实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安
装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书（A错）。将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸
时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门（B错）。建筑起重机械安装完毕后，使用
单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收（C错）。建筑起重机械安装完毕后，安装
单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用
单位进行安全使用说明（D正确）。8.【答案】B【解析】项目经理是施工企业的代理人。他的行为后果由该被代理人承担法律责任。9.【答
案】A【解析】B错误，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作
为否决投标的条件。【答案】B【解析】职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不
变（A错），由所在单位按月支付（C错）。停工留薪期一般不超过12个月（B正确）。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能
力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照有关规定享受伤残待遇。工伤职工在
停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇（D错）。【答案】C【解析】A错误，人民法院应当在“审理前的准备阶段”确定当事人
的举证期限。B错误，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日
。D错误，当事人因故意或者重大过失逾期提供的证据，人民法院不予采纳。当事人因客观原因逾期提供证据，或者对方当事人对逾期提供证据未
提出异议的，视为未逾期。【答案】C【解析】本题考仲裁的基本特点:A考仲裁的独立性，与行政机关没有隶属关系。B考仲裁的保密性，仲
裁以不公开审理为原则。C考仲裁的自愿性。D考仲裁的快捷性，仲裁实行一裁终局的制度，仲裁裁决不能上诉。第157页//一建《法
规》历年真题【答案】B【解析】本题考债的相对性。不当得利之债发生后，债务人（即不当得利人）乙材料供应商应当向债权人施工企业履行返还
义务。本题构成不当得利，得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。【答案】D【解析】同上，本题考债的相对性。当事人一方（乙公司）
因第三人（供电局）原因违约的，应当为向合问对方（甲企业）承担责任。责任具有相对性，《合同法》规定。当事人一方因第三人的原因造成违
约的，应当向对方承担违约责任，当事人一方与第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。【答案】A【解析】注册建造师不得同时担任
两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；
（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。D缺少“经过建设单位同意”这一关键条件，应予排除。
【答案】B【解析】申请专利的发明或者实用新型必须满足新颖性的标准，不属于现有技术。《专利法》规定，现有技术是指申请日以前在国内外已
为公众所知的技术。包括在申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。专利的发明创造在申请日
前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性:①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；②在规定的学术会议或者技术会议上
首次发表的；③他人未经申请人同意而泄露其内容的。这三种情形分别构成了“发表公开、使用公开、以其他方式公开”的例外情形。太细了，②指
的是在国务院部门组织的或全国性学术团体组织的“学术会议、技术会议”上首次发表6个月内不影响新颖性，但“学术论文”学术刊物”中发
表，则会丧失新颖性，直接影响申请人的专利申请。【答案】A【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内
，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。【答案】A【解析】B错，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复，但
费用由责任方承担。C错，考核五方责任主体项目负责人的终身责任。D错，返修与保修在概念上有显著差别。返修包括施工过程中出现的质
量问题和竣工验收时发现的质量问题两种情形，而保修仅指竣工验收合格后发现的工程质量问题。【答案】D【答案】B第158页//简单·
专注·极致【解析】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。ACD（非法取得）
是撤销安全生产许可证的情形。【答案】A【解析】物权划分为所有权、用益物权、担保物权三种。所有权是对“自己的物”的权利。用益物权是对
“他人所有的物”行使占有、使用、收益的权利，包括建设用地使用权、宅基地使用权、土地承包经营权、地役权共4种。担保物权是对“他人
所有的物”的优先受偿权，包括抵押权、质权、留置权共3种。【答案】B【解析】工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自
修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。【答案】D【解析】地役权自地役权合同生效时设
立（A错）。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权（C
错）。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力
。乙转让土地使用权可以不用经甲同意（B错，D正确）。【答案】A【解析】A正确，设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承
担相应责任（考核五方责任主体项目负责人终身责任）。B错误，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产
厂、供应商（注意逻辑:无特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。）C错误，设计交底的对象是“施工单位”，不是“建设单位”。D
错误，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限。【答案】B【解析】在工程实践中，根据工程项目设计文件和合同要
求的质量标准，哪些材料和设备由建设单位采购，哪些材料和设备由施工单位采购，应该在合同中明确约定，并且是谁采购、谁负责（A错）。
建设单位不得指定品牌（C错）。如果按照合同约定由建设单位负责采购建筑材料、构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、构配件和设备
符合设计文件和合同要求（D错）。【答案】D【解析】企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质（A错）。企业发生合并、分立
、重组以及改制等事项,需承继原建筑企业资质的，应当申请重新核定建筑企业企业资质等级（C错）。被撤回建筑业企业资质的企业，可以在
资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请（C错误）。【答案】D【解析】行政处理决定在被行政复议
或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录第159页//一建《法规》历年真题的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外（
A错）。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能
对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开（B错）。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及
时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明（C错）。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的
，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月（D正确）。【答案】C【解析】行政诉
讼期间，除该法规定的情形外，不停止具体行政行为的执行（A错）。人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的
除外。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理（B错）。人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔倍、补偿
以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解（D错误）。除涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的外。【答案】D【解析
】债分为约定之债与法定之债。其中，合同债属于约定之债，而侵权、不当得利、无因管理均属于法定之债。在当事人之间因产生了合同法律关系，
也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债被称为合同之债。【答案】C【解析】招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件
中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价（A错）。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
，应当在投标截止时间10日前提出（B错）。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件
截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分（D错）。【答案】B【解析】
当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁
委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲载协议效力的案件，由仲载协议约定的仲载机构
所在地的中级人民法院管辖。【答案】C【解析】调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书经双方当事人签
收后，即发生法律效力。调解书与裁决书具有同等法律效力。选项D,仲裁裁决一经作出即产生法律效力，当事人不得就同一纠纷再起诉或重新申
请仲裁（一裁终局）。但在法律规定的情形下，当事人有确切证据证明该裁决为错案的，可以通过向法院申请撤销或不子执行来推翻生效的仲裁裁决
（翻案程序）第160页//简单·专注·极致【答案】A【解析】各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需
要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的
排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。B错误，各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取
排水许可证。C错误，因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期
限。D错误，排水户应当按照“排水许可证确定的”排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。而非
根据实际需要的进行排放。【答案】D【解析】申请施工许可证后，既不开工也不申请延期，施工许可证自行废止。35.【答案】D【解析】A
错误，总包可以要求分包提供分包工程履约担保；分包在提供担保后，可以要求总包提供分包工程款支付担保。B错误，中标人“按照合同约定
或者经招标人同意”，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。不可以自行决定。C错误，中标人应当就分包项目向招标人
负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。【答案】D【解析】当事人对仲载协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。注意比较：
在诉讼程序中，当事人对法院管辖有异议的，应当在“提交答辩状期间”（即首次开庭前15日内）。简记：阻止开庭。一旦开庭，则程序不可
停止。【答案】A【解析】对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的吊销其执业资格证书，5年内不
子执业资格注册；造成重大质量安全事故的，吊销其职业资格证书，终身不予注册。【答案】D【解析】全国重点文物保护单位和省级文物保护单位
自核定公布之日起1年内，由省、自治划定、设立标志、建保护档案全国重点文物保护单位的保护范围省、自治区、直辖市政府省级重点文物保
护单位的保护范围设区的市重点文物保护单位的保护范围设区的市政府县级重点文物保护单位的保护范围县政府区、直辖市人民政府划定必要的保护
范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。第161
页//一建《法规》历年真题【答案】D【解析】本题超纲，综合考核《建设工程消防监督管理规定》（以下简称为“《规定》”）A错误，《
规定》第二十五条：建设、设计、施工单位不得擅自修改已经依法备案的工程消防设计，确需修改的，建设单位应当重新中报消防设计备案；B错
误，第二十二条：应为“20日”。C错误，第三十四条：公安机关消防机构实施消防设计审核、消防验收和备案、抽查，不得收取任何费用。
D正确，第二十四条：依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防设计、竣工验收消防备案。【答案】A【解析】工程项目管
理企业是“代甲方”，是建设单位（“真正的甲方”）的代理人。41.【答案】C【解析】在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除
了必要的基础设施和公共服务设施，不得进行新建、扩建活动。【答案】C【解析】保险法第五十二条规定：“在合同有效期内，保险标的的危险程
度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。保险人解除合同的，应当将已收取
的保险费，按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人。被保险人未履行前款规定的通知义务的，因保险
标的的危险程度显著增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿保险金的责任。【答案】A【解析】施工企业资质证书的申请、延续和变更。44.
【答案】D【解析】A错，劳务派遣用工是补充形式，而安全员并不是“临时性、辅助性或者替代性”的工作岗位，因此不适用劳务派遣；B
错，临时性工作岗位是存续时间不超过6个月的岗位；C错，被浪遣派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按所在地人民政府府规定的
最低工资标准，向其按月支付报酬。D属于劳务派遣协议的必备条款。【答案】A【解析】一般劳动纠纷，仲裁时效1年，自知道或应当知道
其权利被侵害时起算。拖欠劳动报酬的纠纷不适用仲裁时效，但最迟应在离职之日起1年内提出。简记为：般劳动纠纷：知道1年；拖欠劳
动报酬：离职1年。B错误，和解、调解并不是解决劳动争议的必经程序，当事人一方可以直接向劳动争议仲裁委员会申请中裁。【答案】B
【解析】融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。题目中甲
是根据乙（租赁企业）的要求购买设备，且乙按期缴纳租金。第162页//简单·专注·极致【融资租赁合同】丙（出租人=买受人）租赁买
卖甲（承租人）乙（出卖人）瑕疵担保义务自己收货、自己维修、自己承担毁损风险47.【答案】C【解析】被担保的债权既有物的担保又有人
的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自
己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权;第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责
任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。【答案】A【解析】在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告
、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、
吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。题目中的行为属于行政处罚。而行政处分是指国家机关、
企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。【答案】B【解析】债务履行期届
满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉
讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、
变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1）抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2）
抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记
的受偿。A错误，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权教额数额的部分归“抵押人”所有，不足部分由“债务人”清偿。看上去很偏，
但已经考了三次。B正确，债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协
议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。C.D错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿
：（1）抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2）抵押合同自签订之日起生效的，只有在抵
押物均未登记的情况下，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。C缺少前提条件“
均未登记的”。【答案】A【解析】实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的第163页//一建《法
规》历年真题物才能成立的合同，如保管合同。51.【答案】C【解析】建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以
上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。【答
案】A【解析】屋面防水工程的最低保修期限为5年，所以协商的结果是不符合要求的。而第4年出现屋面渗漏，工程维修责任应该是施工
单位。保修范围和保修期限由当事人约定。约定≥法定，按约定；约定＜法定，按法定。【答案】D【解析】申请领取施工许可证，应当具备下列条
件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（
4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；
（8）法律、行政法规规定的其他条件。A错，施工许可有两种，施工许可证和开工报告，无需重复办理；B错，五类工程应当委托监理，而不
是所有工程；C错，申领施工许可证之前应提供有关安全施工措施的资料备案，而不是审批。【答案】C【解析】进行可能危及危险化学品管道安
全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知等道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所
属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。【答案】B【解析】A错，发生“重大”安全事故的，应当暂扣安全生产许可证并限期整
改；B正确，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处罚款，并吊销其安全生产许可证；C错，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令
停止施工，没收违法所得，处以10-50万元的罚款；D错，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令停
止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，处以5-10万元的罚款。【答案】C【解析】建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无
论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的
费用和造成的损失是应由责任方承担的。（A错，C正确）因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发
包人请求。减少支付工程价款的，应予支持（B错）。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的
，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任（D错）。第164页//简单·专
注·极致【答案】A【解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致（A正确）。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形
式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。（C错）；投标截止后投标人撤销投标文件的，投标人可以不退还投标保证金（C错）。投标人最
迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息（B错）。【答案】C【解析】复代理人的行
为由代理人负民事责任。除非两种情况:1.被代理人事前/事后同意；2情况紧急，为保护被代理人利益而转托的，由被代理人承担责任。D欠
缺条件“情况紧急”，因此错误。【答案】B【解析】政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，分别是强制性国家标准和推荐性国家标
准、推荐性行业标准、推荐性地方标准，所以A错。工程建设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，B正确。国家标准公布后，
行业标准即行废止，C错。国家标准复审一般在国家标准实施后5年进行1次,D错。【答案】C【解析】选项A建设工程活动不
得委托代理，招标活动属于建设工程活动，故不能委托代理（A错）。法律规定被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托（B错），也允许代
理人单方辞去委托（C正确），均不必以对方同意为前提，并以通知到对方时，代理权即行消灭。D错，法定代理是指根据法律的规定而发生的
代理。【答案】C【解析】A应是按用地指标所需的最低面积设计；B应是临时设施占地面积有效利用率大于90%；D应为施工周期较长
的现场。【答案】D【解析】A在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B安装工程
一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任；试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不
得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。【答案】B【解析】A法人可以分为企业法人和非企业法人两大类；C有独立经费的机
关从成立之日起，具有法人资格；D具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需
要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。【答案】A【解析】考试热点，15年一级、二级，16年一级、二级连续四次考。出卖人出
卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。第165页//一建《法规》历
年真题【答案】D【解析】《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审
批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。A错误，D正确。BC都错在“必须
”。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。B错误
。在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热
系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。C错误。【答案】B【解析】实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担
责任。【答案】C【解析】A不同类型的工程，保修期限是不同的；B因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责
任由使用单位自行负责。C建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计，所以二者是相同的
。D质量保证金是在缺陷责任期满后返还的。【答案】D【解析】特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和
有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。【答案】D【解析】A错，建设单位不得单方面压缩合同约定的工期，不等于不可以在协
商一致基础上对合同工期进行适当调整；B错，基建工程业主负责制：围墙外边业主管，围墙里边总包管。爆破作业应由建设单位报批。C错，
建设单位应当在拆除工程施工15日前，将包括施工资企业资质等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他
有关部门备案。【答案】C【解析】建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查
时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责
人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消
除险情和隐患。对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带
班检查。A.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。B.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检
查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。D错在“必须”。第166页//简单·专注·极致二、多项选择题（共30题，每题2
分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。
）71.【答案】CE【答案】ABD【答案】ABCD【解析】商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。同其他知识产权不同
，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护。商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。商标专用权的保护对象是经
过国家商标管理机关核准注册的商标，未经核准注册的商标不受商标法保护。【答案】ACD【答案】BC【解析】城市市区的土地属于国家所有。
农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。A错误，农村和
城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有。D错误，错在“均”字，因为法律规定属于国家所有的除外。E错误
，宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。【答案】ABE【解析】安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期
的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律
法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年
。C错误，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。D错误，企业
在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理
机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年，所以不是自动延期。【答案】ACDE【解析】强制性标准监督检查的内容包括：（1
）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用
的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计
算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。【答案】ABC【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用；（1）属国家明令淘汰或
者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案
的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、第167页//一建《法规》历年真题（2）、（3）项情形之一
的，出租单位成自购建筑起重机械的使用单住应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。ABCDE都不能出租。其中ABC不能出租，
还应当报废。【答案】BDE【解析】本合同是在欺诈胁迫的条件下签订的，属于可撤销可变更合同。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由
之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力
的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。A错误，合同无效、被报销或
者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。行使撤销权应当在知道或者应当知道搬销事由之日起一年内行使，并应当向人
民法院或者仲载机构申请。C错在不是订立合同之日，而是自知道或应当知道撤销事由之日起。【答案】BCE【解析】转包、违法分包应承担的
法律责任：责令改正、没收违法所得、并处罚款（合同价0.5%-1%）；拒不改正的，可以责令停业整顿、降低资质等级;情节严重的，吊销资
质证书。因此，AD不选。【答案】ACD【解析】产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防止环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者
闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。产生环境噪声污染的单位，应当采取措施
进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费。征收的超标准排污费必须用于污染的防治，不得挪作他用。对于在噪声敏感建筑物集中区域内造成严
重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理。被限期治理的单位必须按期完成治理任务。B错在“可以”，是“必须”。E错在“省级政府决定
”，而是具以上环境保护行政主管部门即可按照国务院规定的权限作出限期治理决定。【答案】ABCE民事纠纷解决方式性质生效的法院调解、判
决终局性可以强制执行生效的仲裁调解、裁决经司法确认的人民调解专业机构调解等未经司法确认的任何调解（包括行政调解、争议评审等）非终局
性不可强制执行任何和解（包括仲裁和解、诉讼和解）【解析】法律调解经双方当事人签收后，即具有法律效力，A正确。仲裁调解书经双方当事
人签收后，即发生法律效力，B正确:经人民调解委员会调解达成的调解协议对当事人双方具有合同约束力，可以通过法院的司法确认或者中请
仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力，E正确。【提示】1、解决一个民事纠纷，只能在一个地点，采用一个终局手段；2、非终局的
，有赖于当事人自觉履行。终局的，才可以申请强制执行。第168页//简单·专注·极致【答案】ABE【解析】本题为首次考核知识产权
的诉前停止侵权行为制度。该制度的法律属性，既不同于财产保全，也有别于先予执行，是一种全新的具有相对独立性的诉讼规定。专利权人或者利
害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法
院申请采取责令停止有关行为的措施。申请人提出申请时，应当提供担保;不提供担保的，驳回申请。（A正确）；人民法院应当自接受申请之时
起48小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长48小时。（C错误）；裁定责令停止有关行为的，应立即执行。（B正确
）；当事人对裁定不服的，可以申请复议一次，而不是上诉。（D错误）；E正确，《专利法》第六十六规定，申请人自人民法院采取责令停止
有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当决出该措施。本选项超纲。【答案】AB【解析】行政处罚的种类有：警告；罚款、没收非
法所得；没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；其他。C.E属于刑事责任的承担方式，D属
于民事责任的承担方式。【答案】DE【解析】A属于施工过程中的正常管理行为；B属于违法行为；C表述按照规定，不构成无因管理之债
。D.E正确。【答案】BD【解析】委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。代理人不履行职责而给被代
理人造成损害的，应当承担民事责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。第三人知道行为人没有代理权
、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。代理人知道被委托代理的事项违法仍然
进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。简记为:一个人有错，一个人承担责任。
两个人有错，两个人承担“连带责任”，A错误，第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造
成损害的，由第三人和行为人负连带责任。C错误，代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为
违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。E错误，委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。【答
案】AB【解析】《民用建筑节能条例》规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上
20万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：
（1）未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的；（2）使用不符合施工图设计文件要求第169
页//一建《法规》历年真题的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；（3）使用列人禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备
的。C错误，罚款不需要以“逾期不改正”为条件。D错误，缺少前提条件“情节严重的”，因此均不选。E明显欠缺条件“构成犯罪的”。
【答案】ACD【解析】《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》明确规定。建筑工程五方责任主体项目负责人是指承担建
筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师。B应是监理单
位的总监理工程师。【答案】ABE【解析】C分期付款的买受人未支付到期价款的全额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付
全部价款或考解除合同。D因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。C错误，比较深奥。分期付款的买受人未支付
到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。此条款仅适用于分期付数的条件下:在买变人拖延
支付，而卖家因为已经交货不再使用“催告”程序，因此法律规定了一个“全部价款的五分之一”的标准，作为买家根本违约的标志，法定解除是其
中的一个选择，另一个选择就是要求立即支付全部价款，把它称为“加速到期条款”。D错误，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合
同的效力及于从物。因标的物的主物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。E正确，是简易交付的概念。【答案】AC【解析】专业工程
分包（专业承包资质，36个类别）劳务作业分包（施工劳务资质，不再设类别和等级）相同点：应分包给有资质的分包单位总承包合同约定或建
设单位事先认可不需要建设单位认可主体结构不得进行专业工程分包主体结构中的劳务作业可以全部分包专业分包单位不得在进行专业分包专业分包
单位可以将劳务作业全部再分包【答案】BCD【解析】发生本办法第六条所列情形之一的，对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究：（一）
欢经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不打注册；情节特别恶劣的，终身不
子注册；（二）构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；（三）处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；（四）向社会公布曝光。E
缺少前提条件，只有发生重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册。【答案】BCD第170页//简单·专注·极致【解析
】发生本办法第六条所列情形之一的，对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究：（一）欢经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年
；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不打注册；情节特别恶劣的，终身不子注册；（二）构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑
事责任；（三）处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；（四）向社会公布曝光。E缺少前提条件，只有发生重大质量事故的，吊销执业
资格证书，5年内不予注册。【答案】ACD施工许可证开工报告（官~民）适用范围本地有审批权的房屋建筑、市政基础设施项目（小型工程可
以不领）本地无审批权的项目审批机关县级以上建设行政主管部门国家发改委开工期限领证后3个月内获批后6个月内不能按期开工申请延
期，延期以两次为限，每次不超过3个月不予延期开工后在建项目停工＜1年，报告后即可复工（无核验程序）≥1年，核验后方可复工【
解析】B不严谨，有两种观点。一种观点认为，每次延期3个月，最多延期两次，所以“最多可延期6个月”。另一种观点认为，“延期
两次，每次3个月”和“最多可延期6个月”有本质区别。在命题人意图不明，存在争议时，做多选题策略是：不选。E错误，开工报告
，是对建设单位应具备的开工条件进行审查，而非施工单位应当具备的开工条件。【答案】AB【解析】申请人申请行政复议，可以书面申请，也可
以口头申请。行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。C错误，申请人申请行政
复议，可以书面申请，也可以口头申请。D错误，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为
之日起60日内提出行政复议申请；选项D错在“应当”。E错误，行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查，依
法决定是否受理，并书面告知申请人。【答案】AE仲裁和解（仲裁庭不参与）请求根据和解协议做出裁决（但不能做调解书）裁决作出即终局，不
能再申请仲裁撤回仲裁申请反悔的，可根据原案仲裁协议重新发动仲裁（但不能起诉）【解析】和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已进
入民事诉讼的一审、二审阶段或仲裁阶段。当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束全部或部分
诉讼程序。结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。第171页//一建《法规》历年真题仲裁调解（仲裁机构进行调解）制作仲裁调解书双
方签收生效制作仲裁裁决书作出生效调解不成或调解书签收前反悔仲裁庭及时裁决【答案】BDE【解析】劳动者依法享受带薪年休假、探亲假、婚
丧假、生育（产）假、节育手术假等国家规定的假期间，以及法定工作时间内依法参加社会活动期间，视为提供了正常劳动。用人单位应支付给劳动
者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准：（1）延长工作时间工资；（2）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工
作环境、条件下的津贴；（3）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。实行计件工资或提成工资等工资形式的用人早位，在科学合理的劳动定
额基础上，其支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。【答案】ACDE【解析】建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工
程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；
（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使
用。【答案】DE【解析】仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。
仲载协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提
起诉讼。仲载委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议无权仲权。A错误，考仲裁协议
的独立性；合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撒销等，均不影响仲栽协议的效力。当事人在订立合同时就争议解决达成
仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。B错误，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不子受理，但仲裁协议无效
的除外。C错误，不得超裁。【答案】BCDE【解析】确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足以下条件：（1）抢救人员、防止事
故扩大以及疏通交通的需要；（2）经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同
意；（3）做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录；（4）尽量使现场少受破坏。【答案】BE【解析
】当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、
拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登
记，第172页//简单·专注·极致不动产抵押权登记设立主义自登记时设立，不登记不设立（重复抵押的，按登记顺序）动产抵押权合同设
立主义自抵押合同生效时设立，无须登记（重复抵押的，按合同生效顺序）例外：机动车、船舶、航空器、企业动产的抵押权登记对抗主义自抵押合
同生效时设立，可以不登记。但未经登记不得对抗善意第三人不得对抗善意第三人：（1）生产设备、原材料、半成品、产品；（2）交通运输工具
；（3）正在建造的船舶、航空器。【答案】CD【解析】当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，
法院不子支持：（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关系
产生的缴付出资请求权；（4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。第173页//一建《法规》历年真题2015年一级建造师《
建设工程法规及相关知识》参考答案一、单项选择题（共70题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1.【答案】A【解
析】该题主要考查的是非传统水源利用，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。
【答案】B【解析】该题主要考查的是违法行为应承担的法律责任，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3
个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规
定追究刑事责任。【答案】D【解析】该题主要考察的是生产安全事故的等级划分标准，较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者
10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。4.【答案】A【解析】该题主要考
察的是施工单位项目负责人施工现场带班制度，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。【答案】B【解析】该题主要考察
的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，
应当出具检测合格证明。【答案】C【解析】该题主要考察的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定，《文物保护法
》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行
其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上
一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直
辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。【答案】A第174页//简单·专注·极致【解析】该题主要考察的是评标
，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件
的实质性内容。【答案】D【解析】该题主要考察的是发生事故或者其他突发性事件的规定，《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者
其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者
环境保护主管部门报告。【答案】D【解析】该题主要考察的是合同权利的转让应当通知债务人，《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债
务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。【答案】A【解析】该题主要考察的是专
利法保护的对象，专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、
实用新型和外观设计。【答案】C【解析】该题主要考察的是承包人工程价款的优先受偿权，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批
复》第4条规定：建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算题中201
4年10月20日实际竣工，截止到2015年4月20日为6个月。【答案】D【解析】该题主要考察的是事故报告的
时间要求，《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。【答案】C【解析】该题主
要考察的是无效合同，恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益，属于无效合同，因为丙在知悉乙无权代理的情况下，依然向其购买施工机械。属
于恶意串通，所以无效。【答案】A【解析】该题主要考察的是租赁合同的法律规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年
，超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。【答案】B【解析】该题主要考察的是物权的保护，是侵害物权，造成权利人损
害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。【答案】A【解析】该题主要考察的是中标的法定要求和招标投标投诉处理，依法
必须进行招标的项目，第175页//一建《法规》历年真题招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标
情况的书面报告。17.【答案】D【解析】该题主要考察的是施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定，《建筑法》规定，建设单位应当
自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工
又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。【答案】D【解析】该题主要考察的是建设工程竣工验收的主体，《建设工程质量管理条
例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。【答案】B【解析】该题主要考察的是政
府主管部门安全监督管理的相关规定，《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录
由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。【答案】A【解析】该题主要考察的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。
下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的
钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的
掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。【答案】C【解析】该题
主要考察的是建设工程质量保修书，建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具
质量保修书。【答案】A【解析】该题主要考察的是禁止无资质或越级承揽工程的规定，《建筑法》规定，禁止总承包将工程分包给不具备相应资质
条件的单位；选项B错误。联合体承包中，须以低资质等级的承包方为联合承包方的业务许可范围；选项C错误。选项D,劳务分包不能
再分包。【答案】B【解析】该题主要考察的是投标保证全，《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投
标保证金不得超过招标项目估算价的2%。因此50%×2%=100（万元）。原题干中加入《招标投标法实施条例》。因为根据《招标投标
法实施条例》是没有80万的上限要求，但是根据招标投标办法则有80万的要求，这样很容易有争议，大家也无所适从。24.【答案】
B【解析】该题主要考察的是标的物毁损灭失风险的承担，出卖人出卖交由承运人运输的在途第176页//简单·专注·极致标的物，除当事
人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。25.【答案】B【解析】该题主要考察的是“包工头”用工模式和劳务派
遣，用工单信应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法；选项A错误。经营劳务派遣业
务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；选项B正确。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施；选项D错误。26.【答案】A【解析】该题主要考察的是行政诉讼的审理、判决和执行。法院审理行政案件，不适用调解。27.【答案】D【解析】该题主要考察的是行政诉讼法的法院管辖、起诉和受理，因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。【答案】D【解析】该题主要考察的是建设工程代理行为的设立和终止，建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。建设工程的承包活动不得委托代理。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。【答案】A【解析】该题主要考察的是第三人故意行为应承担的法律责任，第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。【答案】B【解析】本题考查的是合同相对性。合同具有相对性，即合同形成的债的关系只能对合同双方当事人产生效力，对于合同之外的第三人不应当具有约束力。基于合同的相对性原理，虽然甲公司实际履行合同时是向乙公司的子公司履行，但是因为合同的双方当事人是甲公司和乙公司，所以当乙公司不履行合同约定的支付货款的义务时，甲公司只能向乙公司要求支付货款，承担违约责任，而无权要求乙公司的子公司付款。考点：用人单位可以单方解除劳动合同的规定【答案】D【解析】该题主要考察的是特种设备的安全管理，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。【答案】B【解析】该题主要考察的是工程重大安全事故罪，工程重大安全事故罪是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。【答案】C第177页//一建《法规》历年真题【解析】该题主要考察的是工伤认定，职工或者其近亲属认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。【答案】A【解析】该题主要考察的是建设用地使用权的设立，建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定:（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限；（2）应当向登记机构申请变更登记；（3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。住宅建设用的使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。读土地上的房屋及其他不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理。建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证书。【答案】B【解析】该题主要考察的是编制安全专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。【答案】D【解析】该题主要考察的是工伤认定，《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可事项外，国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。除以上规定的外，其他规范性文件一律不得设定行政许可。【答案】C【答案】D【解析】该题主要考察的是证据的种类，当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。【答案】D【解析】该题主要考察的是无固定期限劳动合同，（1）劳动者在该用人单位连续工作满10第178页//简单·专注·极致年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。【答案】B【解析】该题主要考察的是工程垫资的处理，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。【答案】A【解析】该题主要考察的是工程建设强制性标准实施的规定，建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。【答案】C【解析】该题主要考察的是施工单位不良行为记录的认定标准，承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。【答案】B【解析】该题主要考察的是施工单位的安全生产责任制度，选项B不属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责。【答案】B【答案】C【解析】该题主要考察的是可以不进行招标的建设工程项目，《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。【答案】B【解析】该题主要考察的是无效合同，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。”【答案】D【解析】该题主要考察的是赔偿损失的限制，《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。【答案】C第179页//一建《法规》历年真题【解析】该题主要考察的是保证的基本法律规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。【答案】C【解析】该题主要考察的是申请领取安全生产许可证的条件，《建筑施工企业安全生产可证管理规定》中进一步作出规定。建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急投援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。【答案】D【解析】该题主要考察的是劳动合同的解除和终止，《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。【答案】B【解析】该题主要考察的是仲裁协议的内容，仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。【答案】D【解析】该题主要考察的是施工发现文物报告和保护的规定，选项A,正确的表述：“在进行建设工程或者在农业生产中发现的文物属于国家所有”；选项B，正确的表述：“确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续”；选项C正确的表述：“《文物保护法》规定，地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘”。【答案】D第180页//简单·专注·极致【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。B项开证明是去找证府或其有关部门，而不是建设行政主管部门。【答案】D【解析】该题主要考察的是部门规章，部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。选项A是行政法规；选项B和C是地方性法规；选项D是国家发展和改革委员会发布的部门规章。【答案】B【解析】该题主要考察的是商标权，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。发明专利的期限为20年，实用新型和外观设计专利期限为10年，均自申请之日起计算。56.【答案】B【解析】该题主要考察的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责，机关、团体、企业、事业等单位的法定代表人是本单位消防安全第一责任人。【答案】C【解析】该题主要考察的是施工质量检验制度，《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。【答案】A【解析】该题主要考察的是共同承包的责任，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项口向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。【答案】B【解析】该题主要考察的是申请领取安全生产许可证的条件，《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”第37条还规定“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”【答案】A【解析】本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地”【答案】A【解析】该题主要考察的是危险废物污染环境防治的特别规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费。危险废物排污费用于污染环第181页//一建《法规》历年真题境的防治，不得挪作他用。62.【答案】C【解析】该题主要考察的是民事诉讼时效的规定，当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关系产生的缴付出资请求权；（4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。【答案】C【解析】该题主要考察的是违约责任与违约责任的免除，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。【答案】C【解析】该题主要考察的是承揽合同的法律规定。选项A，承揽人发现不符合约定，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他措施；选项B，共同承揽人对定作人承担连常责任；选项D,承揽人在工作期间，要接受定作人必要的监督。【答案】D【解析】该题主要考察的是工程监理单位相关的质量责任和义务。监理也需要旁站，即对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理，所以选项A错误；工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务，所以选项B错误；依法需要实行监理的工程，必须依法委托单位进行监理，所以选项C错误；实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理，选项D正确。【答案】B【解析】该题主要考察的是运输合同的法律规定，托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。【答案】D【解析】该题主要考察的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制，良好行为记录信息公布期限一般为3年。【答案】A【解析】该题主要考察的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证须发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办，选项A正确；《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止没收违法所得并罚款，选项B错误；企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，第182页//简单·专注·极致安全生产许可证有效期延期3年，选项C错误；建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动，选项D错误。【答案】A【解析】按工程价软结算总额3%左右的比例预留保证金。70.【答案】C【解析】该题主要考察的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）71.【答案】ABD【解析】该题主要考察的是招标基本程序，选项C，应改为不应倾向特定投标人；选项E,评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为是否应否决投标的条件。【答案】ABDE【解析】该题主要考察的是不予批准企业资质升级申请和增项申请的规定，企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准施工的；（6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；（7）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（8）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的；（9）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的；（10）伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的；（11）发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的；（12）其他违反法律、法规的行为。选项ABDE是正确的。【答案】BCE【解析】该题主要考察的是企业法人和项目经理的法律关系。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担，选项AD错误；项目经理部不具备独立的法人资格。项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。所以选项BCE正确。【答案】AC【解析】该题主要考察的是工伤保险规定，职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，第183页//一建《法规》历年真题不得认定为工伤或者视同工伤:（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的。75.【答案】BCE【解析】该题主要考察的是计算机软件的法律保护，自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日；软件著作权属于软件开发者；由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定；开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励；软件著作权制度也存在合理使用，即为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬。76.【答案】ABDE【解析】该题主要考察的是历史文化名城名镇名村的保护，2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》进一步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：（1）保存文物特别丰富；（2）历史建筑集中成片；（3）保留着传统格局和历史风貌；（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。【答案】BD【解析】该题主要考察的是可以作为认定案件事实依据的证据，（1）一方当事人提出的下列证据，对当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本；②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等；③有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件；④一方当事人申请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。（2）法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。（3）一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。（4）诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对已方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。（5）有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。【答案】ABDE【解析】该题主要考察的是事故调查组的组成，根据事故的具体情况事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。【答案】CDE【解析】该题主要考察的是债的基本法律关系，债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面:（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责任的相对性。第184页//简单·专注·极致【答案】ACDE【解析】该题主要考察的是建设工程分包的规定，《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总成包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位向建设工程主体结构的施丁分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。【答案】BD【解析】该题主要考察的是建造师考试、注册和继续教有的规定，《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。【答案】ABCE【解析】该题主要考察的是工伤保险和建筑职工意外伤害险，《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。【答案】ABDE【解析】该题主要考察的是见证取样和送检，在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。【答案】ABCD【解析】该题主要考察的是建设单位质量违法行为应承担的法律责任，《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（1）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；（2）任意压缩合理工期的；（3）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；（4）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；（5）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；（6）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；（7）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；（8）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。【答案】BCDE【解析】该题主要考察的是施工单位不良行为记录的认定标准，选项A属于注册建造师不良行为记录，其余选项都属于施工单位不良行为。第185页//一建《法规》历年真题【答案】BCDE【解析】该题主要考察的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制，行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜。所以选项CDE正确；行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政外理决定被依法停止执行的除外，所以选项B正确。【答案】ABCD【解析】该题主要考察的是工程建设国家标准，制定国家标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的质量要求；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求；（3）工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法；（4）工程建设通用的试验、检验和评定等方法；（5）工程建设通用的信息技术要求；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的技术要求。【答案】ABC【解析】该题主要考察的是建筑节能的规定，按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。选项D是错误。施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用。选项E是错误的。【答案】ABCE【解析】该题主要考察的是施工作业人员安全生产的权利和义务，施工作业人员应当享有的安全生产权利：（1）施工安全生产的知情权和建议权；（2）施工安全防护用品的获得权；（3）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；（4）紧急避险权;；（5）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；（6）请求民事赔偿权。选项ABCE是正确的。【答案】BDE【解析】该题主要考察的是融资租赁合同的法律规定。选项A，出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍有效；选项C，出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。【答案】ACDE【解析】该题主要考察的是施工单位的安全生产责任制度，选项B不属于建筑地企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责。【答案】ACDE【解析】该题主要考察的是民事责任的承担方式，承担民事责任的方式主要有:（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。第186页//简单·专注·极致【答案】ACE【解析】该题主要考察的是女职工和未成年工的特殊保护，《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。故选项BD错误。【答案】AC【解析】该题主要考察的是无效合同和效力待定合同的规定，《合同法》规定：有下列情形之一的，合同无效:（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。选项BD未损害国家利益。属于可撤销合同，选项E为重大误解中也属于可撤销合同。【答案】CE【解析】该题主要考察的是建设工程质量保修制度，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量，直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠，必须在该工程的合理使用年限内予以保修，即实行终身负责制。【答案】ACDE【解析】该题主要考察的是建设工程赔偿损失的规定，未及时检查隐蔽工程造成的损失；未按照约定提供原材料、设备等造成的损失；因发包人原因导致使工程中途停建、缓建造成的损失；提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失；中途变更承揽工作要求造成的损失；要求压缩合同约定工期造成的损失；验收违法行为造成的损失。【答案】ABD【解析】该题主要考察的是民事诉讼当事人和代理人的规定，广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。【答案】ABCE【解析】该题主要考察的是施工许可证的法定批准条件，下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。【答案】ABC【解析】该题主要考察的是施工现场安全防护，《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出人通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。【答案】ABDE第187页//一建《法规》历年真题【解析】该题主要考察的是施工合同的解除，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。第188页 |
|
