锌钢护栏制作、安装合同
甲方:
乙方: 江陵县世锦塑料科技有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，结合相关国家的工程规范标准，双方本着平等、公平、公正、自愿与互利的原则，经协商达成如下协议，共同遵守执行。
项目名称：
项目地点：
承包内容：
包工方式: 包工包料
工程明细：
产品名称 高度 管材规格 单价含13%税金 组装式两横管院墙护栏 1400mm 横管45x45x1.2 99元/平方 竖管30x30x1.0
合同价款
价格、结算
总金额 / 。
产品颜色 客户指定要求 、产品高度 1400mm 。
（3） 本工程总共约 / （米）、（平方米）。总价约为（ / ）元，
人民币大写: / .以现场实际数据结算为准。
付款方式
（1）合同签订后，甲方付给乙方总工程款（ 30）%定金。
（2）工程完成一半甲方向乙方再支付总工程款的（ 30 ）%进度款。
（3）工程完工通过验收，甲方向乙方支付所有工程款的 100 %。结清所有工程款。
（4）甲方与乙方结账时，甲方必须将工程款打入乙方指定账户。
（5）工程项目如有增减，另行协商定价计费，或签订补充协议。
（6）此合同单价包括税金。
（7）验收按完工后算起，一个星期内如果没有验收视为验收合格。
（8）质保期为一年，如果有质量及安装工艺问题，乙方应及时维修。
第七条 质量要求:
甲方提供图纸或委托设计，乙方按图纸施工。
按照甲乙双方约定的颜色，连接方式进行生产和安装。
第八条 工期要求;
甲方负责提供护栏施工作业面，分段落、工期实施安装。如因甲方施工面影响施工，工期顺延，雨期顺延。
护栏项目工程根据甲方现场进度要求，甲方提前7天以电话、传真、书面联系方式通知乙方，乙方在甲方规定的时间内安装完成。
工期从 年 月 日起、至 年 月 日止。
开工日: 以甲方定金到账之日起计算工期日。
竣工日: 护栏工程全部施工完毕，竣工日乙方通知甲方7日后，无论甲方是否验收，均为乙方最终竣工日，如在7天内甲方没有组织验收，视为甲方验收合格，乙方按规定向甲方提供相关资料。
合同签订后，开工前、中、后期，因甲方原因延误工期，则工期相应顺延，甲方补给乙方误工费，补偿标准按市场价进行。因乙方原因延误工期，乙方承担违约责任。
乙方按照“安全第一，预防为主，综合治理”的作业宗旨进行施工，负责自身管理及现场安装人员，按国家规定购买意外伤害保险。
工程期间生产的成品属甲方其他施工单位损坏，由甲方负责赔偿。
甲方的权力和义务
甲方负责安排免费提供产品堆放地点，提供水、电、及电梯，塔吊对产品配合搬运。并且配合其他协调工作。
甲方委托 对本工程的安装质量、工期、安全文明施工实行全过程监控与管理，所有涉及的工程质量、工期、设计变更、工程开工、停工、复工的指令必须得到甲方的书面授权后方可执行，并协调好相关事宜。
甲方负责审核乙方送审的工程结算书，并按照合同约定支付工程款。
乙方安装完毕的护栏由甲方保管，如有损坏由甲方负责。
第十条 乙方责任。
一、乙方委托 为现场代表，负责协调监督以及甲方的现场管理，负责做好施工的配合工作。
二、乙方应确保本工程的制作质量与安装质量，必须严格按照设计要求、质量验收标准进行制作与安装，并确保外观平整、颜色与样品的要求保持一致。
三、乙方应做到安全文明施工，如因乙方原因造成的任何安全责任事故及费用损失由乙方安装队承担。
四、乙方应按确定的工期，组织相关人员进行安装，接受监理的检查和监督。
第十一条 违约责任
一、甲乙双方任何一方违约，造成的一切责任及费用损失由违约方承担。
二、因乙方造成延误工期，则每延一天甲方对乙方按每天 元处罚。
三、工程完工后5日内甲方组织验收，竣工验收后2天内付款，如甲方没
按规定时间付款，则按工程款的 %支付给乙方违约金。
四、如甲方恶意拖欠工程款，乙方将按工程的总价额每月收取10%的延期利息。
第十二条 工程保修
一、保修期为一年，从项目部验收合格后算起。
二、保修内因施工质量问题，乙方接到甲方通知后，应在一个星期内进行维修处理。
第十三条 合同组成与生效
本合同履行中的相关函件、招标文件、投标文件均为本合同的组成部 分，签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。
本合同经甲乙双方法定代表人或委托代表人签字并加盖公章后生效。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同条款履行完成后，合同自行终止。
解释: 本合同约定的通知，包括口头、书面、短信均有效。
第十四条 解决合同纠纷方式
合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲乙双方发生合同纠纷时，本着友好协商的原则解决，协商不成，由起诉方（原告）所在地人民法院管辖，如双方都起诉，则由先起诉的原告地的人民法院管辖。
甲、乙双方账户信息：
甲方： 乙 方：
税 号： 税 号：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
签字： 签字：
盖章： 盖章
签订日期： 年 月 日
|
|
