第一条 本合同适用的法律、标准及及工程项目管理依据 1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关相关法律、行政法规。 2、本工程设计合同、施工合同、工程项目管理合同以及施工过程中形成的其他合同及文件。 3、湖北省现行的预算定额、取费标准及有关建设管理办法。 第二条 代建范围和代建工作内容 代建范围:------------------------。 代建工作内容: 1、负责办理土地征用、建设工程规划许可证等有关手续。 2、负责组织工程监理、施工、设备材料采购招标。 3、负责与施工单位及建筑材料、设备、购配件供应等单位签订合同并监督实施。 4、编制适应于本工程实际的资金及进度计划,报委托人批准;负责建立项目资金专户,按计划领取并拨付建设资金,按月委托人报送工程进度和资金使用情况。 5、负责组织工程竣工结算,组织竣工验收,组织项目后评估,向委托方移交竣工档案资料。 6、严格按批准和审定的建设规模、功能、标准、概算和工期组织建设,如有重大设计变更,报委托人审批执行。 7、项目管理合同约定的其他工作。 第三条 委托人应提供的工程资料及提供的时间 委托人应在 前向代建人提供如下工程资料: 1、项目可行性报告 2、立项批文 3、用地建筑规划报批情况 4、项目建筑总体方案 5、规划红线图 6、施工设计(包括施工图及方案)、施工概算 7、资金来源和总投资金额 第四条 委托人应在3个工作日内对代建人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。 第五条 委托人的常驻代表为 。 第六条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付建设资金和代建人的报酬: 建设资金核拨程序: 1、代建人根据代建项目概算投资、进度控制目标及项目建设计划,编制项目资金计划报委托人审批; 2、根据核批的资金年度计划(本文来自第一范文网http://www.diyifanwen.com,转载请保留此标记。),及时拨付到代建人的资金专户,确保工程顺利进行; 代建项目管理费用支付方式: 1、正常代建费按工程总概算****万元的 2 %计算,其中----****万元,———****万元,在工程结算之前按概算总价计算并支付工程项目管理费。 2、本合同签定后一周内支付-------代建管理费(** 万元的)30%计**万元; 3、------工程进行一半时,再支付代建费的40%计**万元。 4、工程竣工审计后支付至全部实际费用的95%。 5、代建费5%作为质检费一年后支付。 6、——工程代建费支付方法按此进行。 第七条 工程建设质量达不到合同规定质量标准,按有关部门确认的实际损失进行赔偿。 第八条 因代建人原因未能按期完工,应对代建人进行处罚,按以下方式计算处罚金: 罚金=管理费总额÷合同期(日)×延长工期(日) 第九条 因代建人管理不当,未科学安排施工造成投资增加,委托人按以下方法予以处罚: 处罚金额=工程费用超支额×30% 第十条 委托人原因导致工期延长,委托人同意按以下的方法计算并支付代建人延长期工程项目管理费: 延长期管理费=管理费总额÷合同期(日)×延长工期(日)。 延长期管理费从合同期届满之日起计算并按月支付; 第十一条 因代建人的合理化建议、科学管理、规范操作在达到设计要求满足使用功能和保证质量的前提下所节约的工程投资,委托人按以下方法予以奖励: 奖励金额=工程费用节省额×30% 工程费用节省额=工程概算投资(不含征地拆迁投资)- 竣工审计决算 第十三条 本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁。一方如不接受仲裁结果,可向人民法院起诉。 第十四条 本合同壹式*份,正本贰份,双方各执壹份;副本*份,双方各执*份。正、副本具有同等法律效力,遇争议时以正本为准。 您正浏览的文章《委托代建合同_合同范本》由第一范文网(www.DiYiFanWen.com)整理,访问地址为:http://www.diyifanwen.com/fanwen/weituohetong/20080701194856828_3.html |
|