|
1.《中华人民共和国价格法》所称的价格包括哪些内容？ 包括商品价格和服务价格。商品价格是指所有各类有形产品和无形资产的价格，服务价格是指各类有偿服务的收费。 2.依据《中华人民共和国价格法》，什么是政府指导价？ 依照《中华人民共和国价格法》规定，由政府价格主管部门或者其他有关部门，按照定价权限和范围规定基准价及其浮动幅度，指导经营者制定的价格。 3.什么是公开招标？ 是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 4.《中华人民共和国合同法》的基本原则有哪些？ 1、平等原则；2、合同自由原则；3、公平原则；4、诚实信用原则；5、遵纪守法原则；6、依合同履行义务原则。 5.依据《中华人民共和国合同法》，要约是表示什么的规定？ 1、内容具体确定；2、表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。 6.根据《中华人民共和国合同法》，什么是建设工程合同？ 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 7.《中华人民共和国企业所得税法》中应纳税额如何计算？ 企业的应纳税所得额乘以适用税率，减除依照《中华人民共和国企业所得税法》关于税收优惠的规定减免和抵免的税额后的余额，为应纳税额。 8.关于土地所有权《中华人民共和国土地管理法》是如何规定的？ 城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。 9.《中华人民共和国招投标实施条例》中所称与工程建设有关的货物是指什么？ 《中华人民共和国招投标实施条例》中所称与工程建设有关的货物是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。 10.《建设工程质量保证金管理办法》中建设工程质量保证金（保修金）是指什么？ 建设工程质量保证金（保修金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 11.《建设工程质量保证金管理办法》中缺陷的定义。 缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。 12.建标[2013]44号文规定，暂列金额的用途是什么？ 用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 13.建标[2013]44号文规定，总承包服务费的定义是什么？ 是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。 14.建标[2013]44号文规定，工具用具使用费的含义。 是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。 15.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，对于国有资金投资项目，当承包方在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件后，发包方应如何处理？ 应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核，并在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包方提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见；逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可。 16.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，应当如何解决？ 在接到该审核意见后一个月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 17.《注册造价工程师管理办法》规定，注册造价工程师在每一注册期内应当达到注册机关规定的继续教育要求是什么？ 注册造价工程师继续教育分为必修课和选修课，每一注册有效期各为60学时。经继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证明。 18.《工程勘察收费标准》中工程勘察收费标准分哪几种？ 分为通用工程勘察收费标准和专业工程勘察收费标准。 19.《工程勘察收费标准》中通用工程勘察收费采取什么方法计算？由哪几部分组成？ 采取实物工作量定额计费方法计算，由实物工作收费和技术工作收费两部分组成。 20.《工程设计收费标准》中工程设计收费计算公式？ 1工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）2 工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费3 基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数 21.《电力建设工程概预算定额价格水平调整办法》定额(2014)13号，调整的主要内容？ 调整的主要内容包括工程所在地编制基准期价格与概预算定额价格之间的时间差及地区差水平调整 22.简述《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》中对建设项目前期工作咨询费的定义？ 建设项目前期工作咨询费，指工程咨询机构接受委托，提供建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究报告，以及其它与建设项目前期工作有关的咨询等服务收取的费用。 23.简述《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》中对环境影响咨询费的定义。 环境影响咨询费，指环境影响咨询机构接受委托，提供编制环境影响报告书、环境影响报告表和对环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估等服务收取的费用。 24.简述《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》中工程监理费的定义。 工程监理费，指工程监理机构接受委托，提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理等服务收取的费用 25.根据《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》，造价分析分析哪些内容？ 2、与通用造价指标、工程标准参考价定量对比分析，说明工程量与造价的合理性。2、与可研指标对比分析，说明工程量增减情况。若初设概算超可研投资，应进行专项分析。 26.根据《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》，初步设计概算中的工程概况主要包括哪些内容？ a)工程建设性质（新建、扩建或改建）、建设地点。b) 建设规模：主要电气设备容量及台数、配电装置布置形式、各电压等级出线回路数、分期建设的情况、主要建筑的面积及其结构形式等。c) 建设场地情况：建设场地占地面积、抗震设防烈度、地基处理、施工条件、改扩建工程过渡措施等工程情况。d) 概算总投资：静态投资、静态单位投资、动态投资、动态单位投资。 2.《国家电网有限公司输变电工程初步设计内容深度规定》文中，线路工程走廊清理及协议包括哪些内容？ （1）厂矿企业拆迁数量，跨越民房户数及结构类型，三线（电力线、通信线、广播线）拆迁数量，其它拆迁数量。 （2）跨越林区长度、主要树种及其自然生长高度，树木砍伐数量等。（3）涉及补偿费用较高的项目情况说明（资金、协议内容）。 3.《国家电网有限公司输变电工程初步设计内容深度规定》文中，线路初步设计文件应包括哪些内容？1、设计说明书及图纸； 2、主要设备材料清册；3、施工组织设计大纲（必要时） 4、专题报告（必要时）；5、概算书； 6、勘测报告（水文气象、岩土工程等报告） 4.《国家电网有限公司输变电工程初步设计内容深度规定》文中，变电站工程《主要设备材料清册》宜按专业分项开列，可参考哪些分项： 《主要设备材料清册》宜按专业分项开列，可参考以下分项： 电气一次部分 、二次部分 、采暖、通风与空调 、水工部分 、消防部分 5.《国家电网有限公司输变电工程初步设计内容深度规定》文中，变电工程初步设计概算建设场地情况应说明哪些内容？ 建设场地占地面积、抗震设防烈度、地基处理、施工条件、改扩建工程过渡措施等工程情况。 6.《国家电网有限公司输变电工程初步设计内容深度规定》文中，“三通一标”指的是？ 通用设备、通用造价、通用设计、标准工艺 7.《国家电网有限公司输变电工程初步设计内容深度规定》文中，初步设计中，依托的“三个目录”指什么？ 标准化建设成果目录、基建新技术研究目录、基建新技术推广应用实施目录 8.《国家电网有限公司输变电工程初步设计内容深度规定》文中，初步设计应用国家电网公司“两型三新一化”，“两型三新一化”指什么？ 资源节约型、环境友好型，新技术、新设备（新材料）、新工艺，工业化。 9.《国家电网有限公司输变电工程初步设计内容深度规定》文中变电工程初步设计文件内容包括哪些？ 1、设计文件总目录 2、设计说明书 3、设备材料清册 4、设计图纸 5、专题报告（需要时） 6、概算文件 7、勘测报告 8、 附件 10.2014年版通用造价中，35kV输电线路中对单、双回路方案是如何考虑的？ 本通用造价中，对双回路 方案作了精简，只保留了单回路方案。在实际工作中若需要进行双回路造价分析时，可以取与实际工程情况相近的单回路通用造价方案，根据国家电网公司发布的造价控制线双回路系数进行调整取值。根据《国网基建部关于印发输变电工程造价控制线（2014年）的通知》（基建技经【2014】49号文），35kV输电线路双回路系数1.7. 11.变电站工程中，需要将通用造价与实际工程概算偏差进行分析，分析的的主要内容包括部分？ 分析的主要内容包括：（1）设备材料价格分析（2）建筑、安装工程费用分析（3）其他费用分析（4）地区特点分析 12.变电站工程通用造价（2014年版）水平普遍低于2010年版造价水平，原因主要是？ 主要原因是近几年设备价格下降幅度较大，设备购置费下降。 13.实际架空线路工程如何应用通用造价、计算参考造价？ 选择相应的典型方案，按所占比例计算参考造价。架空线路通用造价为单一模块、单一地形的单位长度造价，实际工程应用通用造价时，应按工程条件选择对应的典型方案造价，按地形比例加权计算相应的参考造价。 14.请罗列不少于3条通用造价编制依据？ 1、《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》2、《国家电网公司输变电工程通用设计（2011年版）》和《国家电网公司关于印发﹤国家电网公司标准化建设成果（通用设计、通用设备）应用目录﹥（2014年版）的通知》3、关于印发输变电工程勘察设计费概算计列标准（2014年版）的通知（国家电网电定【2014】19号）4、《电力建设工程概算定额》5、国家电网公司关于印发加强输变电工程其他费用管理意见的通知（国家电网基建【2013】1434号） 15.线路工程通用造价（2014年版）增设的综合单价子模块，可分为哪几种类型？ 线路工程通用造价（2014年版）除了设置基本方案外，还增设的综合单价子模块，分为铁路基础浇制、铁塔组立、架线、附件安装4种类型。 16.合同价格形式有哪几种？ 单价合同、总价合同、其他合同价格形式 17.由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权向发包人提出哪些要求？ 延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 18.施工合同中工程预付款的主要用途是什么？ 预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。 19.竣工付款申请单应包括哪些内容？ 竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 20.《输变电工程勘察设计合同》因受托方哪些原因导致工程结算金额超出概算的，受托方应按照专用合同条款约定支付违约金及承担该项工程超出概算部分投资额，且发包人有权解除合同？ 工程量计算错误、工程漏项及概算计算错误等原因。 21.简述哪些情况可以调整输变电工程施工合同的合同价格？ 合同价格调整的范围包括：法律法规变化，工程量变化、工程变更及签证，项目特征不符，工程量清单缺项，物价波动，暂列金额，暂估价，不可抗力以及发承包双方约定的其他事项。 22.为完成输变电工程施工合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的哪几类人员？（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；（2）具有相应施工经验的技术人员；（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。 23.监理合同中不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括但不限于哪些事件？写出3件以上 如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争 24.根据《输变电工程施工合同》，施工合同争议的解决方式一般有哪几种？ 可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 25.根据《输变电工程施工合同》，变更的估价原则包括哪些？ (1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价的，由承包人根据变更工程资料、按照招标期间发布的电力建设工程预算定额计量规则和计价办法、招标时信息价格和承包人报价折扣率提出变更工程项的单价，报发包人确定后调整。承包人报价折扣率=（中标价/投标最高限价）×100%。 26.基建管理信息系统应用目标有哪些？ 基建信息管理系统数据录入完整性、及时性、准确性100%。严格按照公司相关要求开展人员管理系统及现场视频监控系统的系统应用和数据维护。 27.输变电工程监理合同规定，监理实施细则主要内容应包括 专业工程的特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。 28.监理项目机构竣工结算的程序包括哪些？ （1）承包商按施工合同约定填报竣工结算报告；（2）专业监理工程师审核承包商报送的竣工结算资料，审核符合现场实际的施工图纸；（3）总监理工程师审查竣工结算文件。 29.按照监理合同，监理项目机构要全面加强对分包作业现场的管理，对哪些施工作业必须实行旁站安全监理和现场监督？ 监理项目机构要全面加强对分包作业现场的管理，对重点环节、关键工艺流程、隐蔽工程等重要施工作业必须实行旁站安全监理和现场监督。 30.依据监理合同，在发生哪些情况时，总监理工程师应签发工程暂停令？（不少于3条） （1）委托人要求暂停施工；（2）为了保证工程质量而需要进行停工处理；（3）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；（4）发生了必须暂时停止施工的紧急事件；（5）承包商未经许可擅自施工，或拒绝监理项目机构管理；（6）法律法规规定和施工合同约定的其他情形。 31.依据监理合同，承包人提出费用索赔的理由同时满足哪些条件时，监理项目部方可受理？ （1）索赔事件造成了承包人直接经济损失；（2）索赔事件是由于非承包人的责任发生的；（3）承包人已按照施工合同约定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料；（4）索赔事件符合法律法规的规定和施工合同的约定。 32.依据监理合同，考核违约金由委托人按照国家电网公司业主项目部标准化工作手册和其他有关规定进行评价和支付，考核违约金包括哪些？要求写出不少于4种 （1）安全违约金；（2）质量违约金；（3）进度违约金；（4）投资控制违约金；（5）合同和信息管理违约金；（6）环保和水保违约金；（7）协调违约金。 33.监理工作中“三控制、两管理、一协调”是什么含义？ 工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理，协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间工作关系。 34.设计合同受托方应根据委托方要求及工程进展需要，在哪几个阶段及时提供现场服务？ 在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表。 35.设计单位在设备材料清册需要填写的信息有哪些？ ERP物料编码、物料名称、需求数量、参考价格、计量单位 36.承包人出现哪些情况，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担？ 使用不合格材料；使用不合格工程设备；采用不适当的施工工艺；施工不当，造成工程不合格。 37.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，工程结算要实现电网工程哪四个统一？ 实现电网工程结算管理规范统一、工作流程统一、编制标准统一、内容深度统一。 38.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，工程量管理是指什么？ 工程量管理是指工程项目实施过程中，依据设计图纸、工程设计变更和现场签证等，按照工程量计算规则，对施工工程量进行的计算和审核等管理工作。 39.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，基建技经管理是指在电网建设中，如何全过程管理？ 基建技经管理是指在公司电网工程建设中，落实工程计价标准，科学评价工程建设技术方案经济合理性，合理确定工程造价，精准有效控制建设成本，准确分析费用构成和变化趋势的全过程、全方位、全要素管理。 40.《国家电网公司基建技经管理规定》主要适用于公司哪些单位的基建技经管理？ 本规定适用于公司各级单位（总部（分部）、省公司级单位、地市公司级单位、县公司级单位）的基建技经管理工作。公司各级控股、参股单位基建技经管理工作参照执行。 41.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，基建技经管理原则中的科学合理是什么意思？ 科学合理是指贯彻公司资产全寿命周期管理理念，保障工程安全可靠，加强工程方案技术经济比较，提高工作效率和效益。 42.根据《国家电网公司基建技经管理规定》， 基建技经管理原则中的精准控制是什么意思？ 精准控制是指加强工程全过程造价控制，强化工程造价关键环节集约化和专业化管理，实现工程造价可控、能控，控制得精准有效。 43.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，什么是基建技经管理原则中的标准统一？ 标准统一是指统一工程计价标准、统一技经管理业务流程。 44.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，基建技经管理的主要工作有哪些？ 主要包括：电网工程初步设计与概算管理、施工图预算管理、过程造价控制、工程结算管理、造价统计分析、技经标准以及定额管理等。 45.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，国网物资部（国网招投标中心）的职责是什么？ 国网物资部（国网招投标中心）负责工程物资的招标、合同签订、履约、结算等管理工作。 46.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，国网财务部的职责是什么？ 国网财务部负责工程建设资金和竣工决算管理。 47.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，国网法律部的职责是什么？ 国网法律部负责工程合同管理。 48.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，县供电企业发展建设部有哪些管理职责？ 1、执行技经管理制度标准及其他规范性文件。2、负责所辖电网工程建设过程的技经管理。3、负责所辖电网工程造价分析基础数据收集。4、配合所辖电网工程可研投资估算以及竣工决算和审计工作管理。 49.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，业主项目部有哪些管理职责？ 1、执行技经管理制度标准及其他规范性文件；2、具体执行电网工程初步设计与概算、施工图预算、结算编制和合同管理工作；3、负责电网工程建设过程造价管理与控制工作。 50.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，初步设计概算的作用是什么？ 初步设计概算是初步设计文件的重要组成部分，是编制工程投资计划、招标、施工图预算、工程结算的重要依据。 51.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，建设过程造价控制是指什么？ 建设过程造价控制是指从电网工程初步设计开始到工程竣工结算的建设过程造价管理，通过设计、招标、合同、施工、结算等关键环节有效管控，合理确定工程造价。 52.根据《国家电网公司基建技经管理规定》，电网工程造价分析与研究工作（简称“造价分析”）是指什么？ 电网工程造价分析与研究工作（简称“造价分析”）是通过梳理统计造价数据，分析电网工程造价费用构成和变化情况，预测、掌握其变化趋势，查找影响造价的主要因素，完善改进管理方法与手段，形成造价分析报告，为公司投资决策和管理提供重要依据。 53.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，工程结算范围包括哪些？ 工程结算范围包括工程建设全过程中的建筑工程费、安装工程费、设备购置费和其它费用等。 54.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，工程结算遵循哪些原则和规定？ 工程结算遵循“合法、平等、诚信、及时、规范、准确”的原则，遵守国家有关法律、法规、规章和公司有关规定，严格执行合同约定。 55.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，工程结算价款有哪些约定方式？ 1、投标单位的中标价及按合同规定可调整部分金额。2、承包人编制并经发、承包人协商审定的工程结算书。3、审定的施工图预算加工程量变动引起的费用增减和特殊施工措施费。4、通过招标确定施工单位的工程采用本条第一种方式结算；特殊情况经批准未进行招标的工程可采用本条第二、三种方式结算。 56.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，以招标方式发包的工程，工程价款结算有哪些约定方式？ 1、固定总价方式；2、固定单价方式；3、可调价格方式。 57.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，以招标方式发包的工程，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法，调整因素包括哪些？ 1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 2、工程造价管理机构的价格调整 3、经批准的设计变更 4、发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）而造成的费用增加 5、双方约定的其他因素。 58.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，招标工程的合同价款应在规定时间内，依据哪些资料由发包人与承包人订立合同约定。 招标工程的合同价款应在规定时间内，依据招标文件及其相关澄清文件、中标人的投标文件、中标通知书，由发包人与承包人订立合同约定。 59.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，输变电工程结算，是指对工程发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行哪些活动。 本办法所称输变电工程结算，是指对工程发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、分部结算、工程竣工价款管理与竣工结算的活动。 60.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，工程造价管理监督检查工作流程？ 1、国网基建部根据工程实际情况选取或抽查工程结算项目，制定工程计划，组织工程造价管理监督检查。2、省公司级单位基建管理部门根据计划安排，组织相关单位配合开展工作。3、工程造价管理监督检查报告印发后1个月内，省公司级单位基建管理部门完成问题整改，上报整改报告。 61.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定， 工程造价管理监督检查是国网基建部对工程过程造价管理质量与结算质量进行监督检查，主要内容包括： 1、对工程招标投标、设备材料结算、合同价款确定、资金支付等建设全过程造价管理行为进行检查。2、对初步设计批复意见和公司相关管理规定执行情况及省公司级单位工程结算管理情况进行检查。3、重点对工程结算审价、工程量管理、设计变更及现场签证、建设场地征用及清理费使用等情况进行检查，必要时踏勘现场，调查、取证。 62.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定， 承包人编制哪些施工结算文件，提交业主项目部。 承包人编制建筑、安装、调试等施工结算文件，提交业主项目部。 63.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，变更合同价款怎样确定？ 1、合同中已有适用于变更工程价款的条款，按条款执行。2、合同中有类似于变更工程价款的条款，可以参照执行。3、合同中没有适用或类似于变更工程价款的条款，由承包人与发包人协商确定，签订补充合同或协议。4、按照固定总价方式签订合同，不得变更合同价款。 64.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定，工程价款如何支付？ 1、工程价款支付应严格执行合同约定。工程预付款比例原则上不低于合同金额(扣除暂列金额)的10％，不高于合同金额(扣除暂列金额)的30％；工程进度款根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，并按约定抵扣相应的预付款，进度款总额不低于已完工程价款的70％，不高于已完工程价款的90%；剩余工程价款应在工程验收并完成结算审价后，以经确认的工程结算报告为结算依据，按国家有关规定的方式与期限（合同有约定的，从其约定）扣除或缴纳工程质量保证金（函）后，办理单项工程结算支付手续。2、设备物资应根据合同拨付预付款、进度款、尾款及质量保证金。 65.根据《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》的规定， 评价考核分级实施。出现哪些情况，对省公司级单位予以通报批评？ 1、工程结算进度严重滞后。2、工程结算质量不合规、管理不规范等情况屡次出现。3、工程结算弄虚作假、违纪违法等其他方面的问题。 66.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，设计变更是指什么？ 设计变更是指工程实施过程中因设计或非设计原因引起的对施工图设计文件的改变。 67.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，什么是现场签证？ 现场签证是在施工过程中除设计变更外，其他涉及工程量增减、合同内容变更以及合同约定发承包双方需确认事项的签认证明。 68.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，设计变更按照变更内容或金额大小分为哪些？ 设计变更按照变更内容或金额大小分为一般设计变更和重大设计变更。 69.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，重大设计变更是指哪些？ 重大设计变更是指改变了初步设计批复的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资增减额超过20万元的设计变更；一般设计变更是指除重大设计变更以外的设计变更。 70.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，现场签证按金额大小一般分为哪几种？ 现场签证按金额大小分为一般签证和重大签证。 71.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，设计变更可以先实施后批准的条件和操作方法是什么？ 发生紧急情况，监理单位认为将造成人员伤亡或危及项目法人权益时，监理单位可直接发布处理指令，由此引起的设计变更与现场签证应按本办法第十四至第十七条规定补办签署意见。 72.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，重大签证是指什么？ 重大签证是指单项签证投资增减额超过10万元的签证。 73.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法适用于哪些工程？ 适用于公司系统投资的35千伏及以上输变电工程（含新建变电站同期配套10千伏送出线路工程）设计变更与现场签证管理，其他工程参照执行。 74.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，建设管理单位（负责具体工程项目建设管理的省公司级单位、地市供电企业、县供电企业）管理职责是什么？ 1、负责所辖范围内输变电工程设计变更与现场签证的日常管理，负责审核重大设计变更与重大签证，并上报省公司级单位。2、负责审批一般设计变更与一般签证。3、设计变更与现场签证经批准后，负责组织实施和文件归档等工作。 75.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，国网基建部管理职责是什么？ 1、负责公司系统输变电工程设计变更与现场签证的归口管理，制定相关管理办法并监督检查。2、审批符合如下条件之一的重大设计变更：（1）造成总投资突破公司批复的工程初步设计概算。（2）公司批复的工程初步设计，工程实施过程中其站区布置、接线方式、主要设备选型以及线路路径走向、线路回路数、线路导线（电缆）截面等原则意见改变。 76.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，省公司级单位（省（直辖市、自治区）电力公司和公司直属建设公司）基建管理部门管理职责是什么？ 1、贯彻落实公司输变电工程设计变更与现场签证管理有关要求，负责所辖范围内输变电工程设计变更与现场签证管理。2、负责向国网基建部上报符合本办法第七条第（二）款的重大设计变更。3、负责审批本办法第七条第（二）款以外的重大设计变更。4、负责审批重大签证。 77.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，业主项目部管理职责是什么？ 1、负责具体落实设计变更与现场签证管理要求，组织设计变更与现场签证方案的预审查。2、负责设计变更与现场签证审批单的审核、催办与上报等流转管理。3、负责具体落实设计变更与现场签证实施的监督检查和文件归档等工作。 78.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，各参建单位的主要责任是什么？ 1、设计单位负责完成各项设计变更文件的编制和内部审查，提出变更工程量和费用变化的计算书与说明，负责在规定时间内完成有关现场签证的审核。2、监理单位负责审核设计变更与现场签证，落实设计变更与现场签证的实施，组织验收等工作；判断现场签证是否造成施工图设计文件变化，如有，则应按照设计变更规定执行；对设计变更与现场签证工程量进行旁站实测。3、造价咨询单位按照合同要求审查设计变更与现场签证的工程量和相关费用。4、施工、调试、物资服务等单位按照经批准的设计变更与现场签证组织实施。 79.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，设计变更与现场签证管理流程包括哪些？ 设计变更与现场签证管理流程包括设计变更与现场签证的提出、审核、批准、形成工程变更文件、实施和文件归档。 80.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，设计变更与现场签证审批流程有哪些？ 1、一般设计变更（签证）发生后，提出单位应及时通知相关单位，建设管理单位组织各单位7天内完成审批。2、重大设计变更（签证）发生后，提出单位应及时通知相关单位，经建设管理单位审核上报省公司级单位，由省公司级单位组织各单位 14 天内完成审批；符合本办法第七条第（二）款的重大设计变更，经省公司级单位上报请示文件，由国网基建部审批。3、设计变更与现场签证批准后，由监理单位下发现场执行。 81.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，设计变更与现场签证应由哪些单位签署确认？ 设计变更与现场签证应由监理单位、设计单位、施工单位、业主项目部、建设管理单位或项目法人单位依次签署确认。 82.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，设计变更文件应准确说明哪些内容？ 设计变更文件应准确说明工程名称、变更的卷册号及图号、变更原因、变更提出方、变更内容、变更工程量及费用变化金额，并附变更图纸和变更费用计算书等。 83.根据《国家电网公司输变电工程 设计变更与现场签证管理办法》的规定，现场签证应详说明哪些内容？ 现场签证应详细说明工程名称、签证事项内容，并附相关施工措施方案、纪要或协议、支付凭证、照片、示意图、工程量及签证费用计算书等支撑性材料。 84.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定,初步设计审批的总体要求是什么？ 初步设计审批的总体要求是依据可行性研究的方案和投资估算，开展输变电工程建设方案的技术经济分析和评价，确定安全可靠、技术先进、造价合理、控制精准的设计方案。 85.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，对项目法人单位或建设管理单位评价内容包括哪些？ 1、评审计划安排及执行情况。2、初步设计文件内审质量把关及深度要求，工程各项建设条件的合规有效性。 3、评审集中管理及流程规范性。4、初步设计批复及时性及规范性。 86.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，对评审单位评价的主要内容包括哪些？ 1、评审范围和深度合规性。2、技术方案的优化适用性、概算投资的合理可控性。3、评审成果的完整性、准确性和及时性。4、评审计划落实情况及过程管理规范性。5、评审过程（会议）效率及评审过程规范性。 87.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，初步设计评审过程包括哪几个阶段？ 初步设计评审过程主要包括项目法人（或建设单位）内审、评审单位预审、工程评审、评审收口。 88.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，内审是指什么？内的权限范围是什么？ 内审是协调项目法人单位（或建设单位）内部各方面意见，审核设计内容及深度，形成内审意见。公司组织评审的工程由项目法人单位组织对初步设计文件内审；其余工程由建设单位组织对初步设计文件内审。 89.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，工程初步设计评审会议纪要主要内容包括哪些？ 工程初步设计评审会议纪要主要内容包括：评审具体意见、遗留问题及要求、对初步设计评审收口工作的建议、计价依据未明确或计价标准可调整的费用一览表。 90.根据《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》规定，省公司级单位基建管理部门应将评审单位和设计单位的工作情况及时反馈国网基建部。评审信息内容主要包括哪些？ 评审信息内容主要包括：（一）工程设计评审工作月度报表。（二）评审工作中需要协调的主要问题。 91.修编通用造价的目的是什么？ 完善工程造价标准，控制投资，降低电网工程建设和运行成本，合理评价工程的技术经济水平：方便设备材料招投标，加快设计、评审进度，提供电网工程建设效率；为建设坚强智能电网创造条件。 92.应用通用造价的总体原则是什么？ 处理好与通用设计的关系；处理好与造价控制线的关系；因地制宜，加强对影响工程造价各类费用的控制；滚动发展，与时进步。 93.《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》主要适用于哪些工程？ 适用于35kV-1000kV交流输变电（串联补偿）工程，±800kV及以下直流输电工程、换流站工程，以及系统通信工程。 94.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述什么是工程结算？ 工程结算是指承、发包双方根据合同约定，对实施中、终止、竣工的工程项目，依据工程资料进行工程量计算和核定，对合同价款进行的计算、调整和确认。 95.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，直接工程费中的人工费包括哪些内容？ 人工费包括：基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等。 96.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，措施费包括哪些内容？ 包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工工具用具使用费、特殊地区施工增加费、临时设施费、施工机构迁移费、安全文明施工费。 97.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，安全文明施工费包括哪些内容？ 包括安全生产费、文明施工费、环境保护费。 98.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，间接费包括哪些费用？ 包括规费、企业管理费和施工企业配合调试费。 99.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，规费应包括内容？ 包括：社会保险费、住房公积金和危险作业意外伤害保险费。 100.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，社会保险费组成有哪些？ 社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。 101.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，建设场地征用及清理费中施工场地租用费包括哪些内容？ 包括占用补偿、场地租金、场地清理、复垦费和植被恢复等费用。 102.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，其他费用的组成有哪些？ 包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费、大件运输措施费。 103.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》的规定，电网工程中项目建设技术服务费包括哪些内容？ 包括项目前期工作费、知识产权转让与研究试验费、勘察设计费、设计文件评审费、项目后评价费、工程建设检测费、电力工程技术经济标准编制管理费。 104.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述知识产权转让与研究试验费的概念。 知识产权转让费是指项目法人在本工程中使用专项研究成果、先进技术所支付的一次性转让费用；研究试验费是指为本建设项目提供或验证设计数据进行必要的研究试验所发生的费用，以及设计规定的施工过程中必须进行的研究试验费用。 105.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述什么是特种设备安全监测费？ 特种设备安全监测费是指根据国务院《特种设备安全监察条例》规定，委托特种设备检验检测机构对工程所安装的特种设备（包括消防、电梯、压力容器等）进行检验、检测所发生的费用 106.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，生产准备费包含哪些内容？ 包括管理车辆购置费、工器具及办公家具购置费、生产职工培训及提前进场费。 107.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述什么是大件运输措施费？ 大件运输措施费是指超限的大型电力设备在运输过程中发生的路、桥加固、改造，以及障碍物迁移等措施费用。 108.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述什么是基本预备费？ 基本预备费是指因设计变更（含施工过程中工程量增减、设备改型、材料代用）增加的费用、一般自然灾害可能造成的损失和预防自然灾害所采取的临时措施费用，以及其他不确定因素可能造成的损失而预留的工程建设资金。 109.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述编制基准期价差主要包括哪些方面？ 编制基准期价差主要包括人工费价差、消耗性材料价差、施工机械使用费价差和装置性材料价差。 110.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述项目建设管理费的费用构成？ 1 项目法人管理费；2 招标费；3 工程监理费；4 设备监造费；5 工程结算审核费6 工程保险费。 111.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，设计文件评审费的费用构成有哪些？ （1）可行性研究设计文件评审费；（2）初步设计文件评审费；（3）施工图文件审查费 112.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，工程建设检测费的费用构成是什么？ （1）电力工程质量检测费；（2）特种设备安全监测费（3）环境监测验收费（4）水土保持项目验收及补偿费（5）桩基检测费 113.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，我国常用进口设备材料供货价的种类有哪些？ （1）装运港船上交货价，英文缩写为FOB。（2）成本加运费在内价，英文缩写为CFR。（3）到岸价或成本加保险费、运费在内价，英文缩写为CIF。 114.依据Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，输变电工程发承包及其实施阶段的工程造价由哪几部分组成？ 输变电工程发承包及其实施阶段的工程造价由分部分项工程费、投标人采购设备费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。 115.依据Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，招标工程量清单的总说明中其他说明部分应包括哪些内容？ 其他说明应包括工程招标和分包范围、招标工程量清单编制依据、交通运输情况、环境保护、文明施工、工程质量、工程材料和施工特殊要求以及其他需要说明的问题等内容。 116.依据Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，规费项目清单应包括哪些内容？ 规费项目清单应按照下列内容列项：a） 社会保险费：包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费；。b） 住房公积金。c） 危险作业意外伤害保险费。 117.依据Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，若实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%时，应怎样调整合同价款？ 调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。 118.依据Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，发生合同工程工期延误，且物价变化时，应如何确定合同履行期用于调整的价格？ 发生合同工程工期延误时，应按照下列规定确定合同履行期用于调整的价格：a） 因非承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。b） 因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。 119.依据Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，承包人要求赔偿时，可以选择哪些方式获得赔偿？ 承包人要求赔偿时，可以选择以下一项或几项方式获得赔偿：a） 延长工期。b） 要求发包人支付实际发生的额外费用。c） 要求发包人支付合理的预期利润。d） 要求发包人按合同的约定支付违约金。 120.依据Q/GDW11337—2014《输变电工程工程量清单计价规范》规定，发包人要求赔偿时，可以选择哪些方式获得赔偿？ 发包人要求赔偿时，可以选择以下一项或几项方式获得赔偿：a） 延长质量缺陷修复期限。b） 要求承包人支付实际发生的额外费用。c） 要求承包人按合同的约定支付违约金。 121.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，什么是动态费用？动态费用主要包括哪些内容？ 动态费用是指对构成工程造价的各要素在建设预算编制基准期至竣工验收期间，因时间和市场价格变化所引起的价格增长和资金成本增加所发生的费用。主要包括价差预备费和建设期贷款利息。 122.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，请写出计算电网工程设备运杂费时所涉及主设备铁路、水路运杂费费率 运距100 公里以内费率为1.5%；超过100 公里时，每增加50公里费率增加0.08%；不足50公里按50公里计取。 123.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，请写出计算电网工程设备运杂费时所涉及的公路运杂费费率规定及其他说明。 1、公路运杂费费率公路运输的运距在50公里以内费率为1.06%。运距超过50公里时，每增加50公里费率增加0.35%，运距不足50公里按50公里计取。2、其他说明供货商直接供货到现场的，只计取卸车费及保管费，主设备按设备费的0.5%计算，其他设备按设备费的0.7%计算。 124.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，在对电缆线路工程费用性质划分时，将哪些工程费用列入建筑工程费？ 电缆线路工程中，沟道、排管、埋管、隧道、工井、顶（拉）管、挡土墙、护坡工程及土石方工程、接地安装列入建筑工程费 125.按照《电网工程建设预算编制与计算规定》的规定，在对电缆线路工程费用性质划分时，将哪些工程费用列入安装工程费？ 电缆线路工程中电缆支架、桥架、托架的制作安装，电缆敷设，避雷及接地、两端设备安装、管道光缆安装，以及调试和试验等列入安装工程费。 126.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，在引进设备时，涉及的进口环节的税费主要有哪些？ （1）关税；（2）进口环节增值税（简称增值税）；（3）进口商品检验费；（4）进口代理手续费；（5）银行财务费 127.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，材料预算价格包括哪些费用项目？ 包括材料原价（或供应价格）、材料运输费、保险保价费、运输损耗费、采购及保管费。 128.简述工程量清单的概念。 载明输变电工程的分部分项工程项目、措施项目和其他项目的名称和相应数量以及规费和税金项目等内容的明细清单。 129.什么是分部分项工程？ 由分部工程和分项工程组成。分部工程是单位工程的组成部分，是按工程部位和专业性质等的不同，将单位工程分解形成的工程项目单元；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路径长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。 130.工程中的措施项目是指那些项目？ 为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。 131.工程建设过程中的“不可抗力”是指什么？ 发承包双方在工程合同签订时不能预见的，对其发生的后果不能避免，并且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。 132.企业定额是指什么？ 施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。 133.输变电工程发承包及其实施阶段的工程造价由哪几部分组成？ 输变电工程发承包及其实施阶段的工程造价由分部分项工程费、投标人采购设备费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。 134.工程变更引起招标工程量清单项目或其工程量发生变化时，如何调整合同价款？ 工程变更引起招标工程量清单项目或其工程量发生变化，应按照下列规定调整：a） 招标工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的综合单价；但当工程变更导致该清单项目的工程量发生变化，且工程量偏差超过15%，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。b） 招标工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价。c） 招标工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：1） 招标工程承包人报价浮动率L=（1-中标价/最高投标限价）×100%2） 非招标工程承包人报价浮动率L=（1-报价值/施工图预算）×100%d） 招标工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。 135.采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人应按合同约定提交哪些资料供发包人复核？ 采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人应按合同约定提交以下报表和有关凭证送发包人复核：a） 工作名称、内容和数量；b） 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；c） 投入该工作的材料名称、类别和数量；d） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；e） 发包人要求提交的其他资料和凭证 136.合同履行期间，因人工、材料、设备、施工机械台班价格波动影响合同价款时，如何调整合同价款？ a） 人工单价按照行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息进行调整。b） 机械台班单价或机械使用费系数可按照行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息计列，并在合同中约定机械台班单价变动或机械使用费系数调整的范围或幅度，如没有约定，机械台班单价或机械使用费系数的变化超过基准日信息价10%（不含10%）时，超过部分给予调整。c） 承包人采购设备（材料）的，应在合同中约定设备（材料）价格变化的范围或幅度，如没有约定，则设备（材料）单价变化超过基准日信息价5%的，超过部分给予调整。d） 可调的材料及机械台班种类应在合同中约定，合同未约定的，可参照电力工程造价与定额管理总站出版的可调材料及施工机械台班种类。 137.因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加时，发承包双方应如何承担并调整合同价款和工期？ 因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期。a） 合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。b） 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。c） 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。d） 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。e） 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 138.简述发包人履行索赔的程序 发包人履行索赔应按下列程序处理：a） 发包人收到承包人的索赔通知书后，应及时查验承包人的记录和证明材料。b） 发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后28日内，将索赔处理结果答复承包人，如果发包人逾期未作出答复，视为承包人索赔要求已经发包人认可。c） 承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决方式办理。 139.发包人没有按合同约定按时支付预付款时，承包人可如何处理？ 发包人没有按合同约定按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在支付款期满后的第8日起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并向承包人支付合理利润。 140.工程量清单格式应由哪些内容组成？ a） 封面 b） 填表须知 c） 总说明 d） 分部分项工程量清单 e） 措施项目清单：f） 其他项目清单： g） 规费、税金项目清单 h） 投标人采购材料（设备）表 i） 招标人采购材料（设备）表 141.分部分项工程量清单由哪些要素构成？ 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量 142.工程量清单中项目特征指什么？ 构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。 143.综合单价包含哪些费用？ 完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 144.投标时，投标工程量清单中未填写单价和合价的项目，结算时如何处理？ 未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在招标工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。 145.发包人对工程质量有异议的情况下，如何办理竣工结算。 发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议应按工程保修合同执行，竣工结算应按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，并应根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算应按合同约定办理。 146.什么是风险费用？ 隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。 147.工程量清单中暂列金额指什么费用？ 招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。 148.投标人对投标最高限价投诉时，投诉书应包括哪些内容？ 投诉人投诉时，应当提交由单位盖章和法定代表人或其委托人的签名或盖章的书面投诉书，投诉书应包括以下内容：a） 投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式。b） 投诉的招标工程名称、具体事项及理由。c） 投诉依据及有关证明材料。d） 相关请求及主张。 149.某110千伏变电站工程，在主厂房基础开挖过程中发现一处暗浜，暗浜范围较大需换填塘渣处理。施工单位调整施工方案之后上报了监理和业主，两天之后业主未对施工方案进行答复。由于工程进度紧张，施工单位就按调整后的施工方案进行了换填塘渣的处理。在当月的工程进度款申请中，施工单位把换填塘渣的费用列入了进度款，业主以施工方案未经业主批准为由拒绝支付此笔费用。请问，业主的做法正确吗？现场签证的正确管理流程应该如何？ 业主的做法不正确。发包人应在收到现场签证报告后的48h内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48h内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。现场签证工作完成后的7日内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与工程进度款同期支付。 150.简述架空线路土石方工程量清单地质类别确定原则。 各类土、石质按设计地质资料确定，除挖孔基础外，不作分层计算；同一坑、槽、沟内出现两种或两种以上不同土、石质时，则一般选用含量较大的一种确定其类型；出现流砂层时，不论其上层土质占多少，全坑均按流砂坑计算，出现地下水涌出时，全坑均按水坑计算。 挖孔基础指掏挖基础、岩石嵌固式基础、挖孔桩基础；同一孔中不同土质，根据地质勘测资料，分层计算工程量。 151.《电网技术改造工程预算编制与计算规定（2015年版）》中规定的拆除工程费由哪些费用组成？ 拆除工程费由直接费、间接费、利润、编制基准期价差和税金组成。 152.《电网技术改造工程预算编制与计算规定（2015年版）》中规定的拆除物返库运输工程费的定义是什么？ 拆除物返库运输工程费是指拆除工程中所拆除的设备、材料自拆除现场堆放地运至项目管理单位指定的统一储存仓库所发生的的运输及装卸费用。 153.《关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知》定额【2016】45号文件中规定，可研估算和初设概算阶段，材料和建筑设备的费用计算规定是什么？ 可研估算和初设概算阶段，材料和建筑设备(给排水、暖气、通风、空调、照明、消防等设备)一般按照乙供计算，所有材料和建筑设备均按除税价格计取。若需区分材料和建筑设备供给方式，则单独将甲供材料和甲供建筑设备的含税价格汇总计入建筑安装工程费，但甲供材料的除税价格仍是建筑安装工程各项费用的取费基数，不作为税金的取费基数。 154.《关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知》定额【2016】45号文件中规定，可研估算和初设概算阶段，工艺设备(即安装设备)的费用计算规定是什么？ 可研估算和初设概算阶段，工艺设备(即安装设备)一般按照甲供计算，将设备含税价格计入设备购置费。若需区分工艺设备供给方式，则将乙供工艺设备除税价格汇入建筑安装工程税前造价，作为税金的取费基数;将甲供工艺设备的含税价格计入设备购置费。 155.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述什么是余物清理费？ 余物清理费是指为满足工程建设需要，对所征用土地范围内遗留的建筑物、构筑物等有碍工程建设的设施进行清理所发生的各种费用。不包括拆除费用，拆除费用另计。 156.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述建设预算项目划分的几个层次各是什么？ 第一级为单项工程，第二级为单位工程，第三级为分部工程。 157.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，简述建设预算项目划分中单位工程的定义？ 单位工程是具有独立的设计文件，能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或效益的工程项目，是单项工程的组成部分。 158.根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》规定，建设预算编制办法中关于定额与取费的选择和匹配规定是什么？ 首选电力行业定额(指标)和取费标准，涉及其他行业部分选用相应行业定额(指标)和取费标准，不足部分选用工程所在地的地方定额(指标)和取费标准，以及配套的价格水平调整办法和编制规则。如果选用了电力行业之外的定额(指标)和取费标准，应在编制说明中注明。 159.根据《国家电网有限公司输变电工程施工图预算管理办法》，施工图预算管理工作遵循的原则是什么？ 施工图预算管理工作遵循“流程规范、标准统一、精准控制、管理闭环”的原则。 160.根据《国家电网有限公司输变电工程施工图预算管理办法》，施工图预算管理原则中的流程规范是什么意思？ 流程规范是指严格施工图预算编、审管理流程，规范施工图预算全过程管理。 161.根据《国家电网有限公司输变电工程施工图预算管理办法》，施工图预算管理原则中的标准统一是什么意思？ 标准统一是指统一施工图预算管理标准、管理内容、管理流程、计价标准。 162.根据《国家电网有限公司输变电工程施工图预算管理办法》，施工图预算管理原则中的精准控制是什么意思？ 精准控制是指强化设计质量管理，确保施工图设计深度满足招标工程量清单编制要求，实现精准确定合同价。 163.根据《国家电网有限公司输变电工程施工图预算管理办法》，施工图预算管理原则中的管理闭环是什么意思？ 管理闭环是指落实评价考核与责任追究，切实提高施工图预算管理质量。 164.根据《国家电网有限公司输变电工程施工图预算管理办法》，施工图预算审核重点包括哪些？ 施工图预算审核应重点审查施工图设计深度是否满足施工图预算编制要求，审核编制依据，审查工程量、价格、费用等内容，审核施工图预算与批准概算的各项费用及主要工程量的对比分析。 165.根据《国家电网有限公司输变电工程施工图预算管理办法》，施工图预算书组成包括哪些？ 施工图预算应由编制说明、总预算表、专业汇总预算表、单位工程预算表、其他费用预算表以及相应的附表、附件组成。 166.根据《国家电网有限公司输变电工程施工图预算管理办法》，施工图预算应用成效评价包含哪些内容？ 施工图预算应用成效评价是指对开展施工图预算管理的综合效果的定性、定量目标的评价，针对施工图预算管理实际完成情况，主要从招标合同价的精准控制，设计变更有效管控，结算效率和效益的提高，基建标准化管理成果的深化应用和技经专业标准化、规范化、专业化水平的提升等方面分析与评价。 167.根据《国家电网有限公司输变电工程施工图预算审核要点》，施工图预算审核方法包含哪些？ 施工图预算审核方法包含：（一）全面审核法（二）分析对比审核法（三）重点审核法（四）相关项目（数据）审核法（五）标准预算审核法。 168.根据《国网基建部关于加强输变电工程分部结算管理的实施意见》，分部结算是指什么？ 分部结算是指依据施工合同约定，结合工程形象进度、施工转序、分部工程完成节点，在建设过程中对施工现场已完工的单项工程、单位工程或分部工程进行价款预结算的活动。 169.根据《国网基建部关于加强输变电工程分部结算管理的实施意见》，开展分部结算有哪些意义？ 开展输变电工程分部结算，可推进各专业协同，优化结算管理流程，促使结算工作节点前移，促进工程款支付，减轻施工单位资金垫付压力；督促设计变更、现场签证和已完工程量及时签认，确保隐蔽工程结算准确性，实现“工完、量清、价实”，提高结算工作效率。 170.根据《国网基建部关于加强输变电工程分部结算管理的实施意见》，施工单位应提交的分部结算资料有哪些？ 施工单位应提交的分部结算资料包括分部工程量计算书、工程费用明细、新组单价依据性材料、设计变更、现场签证及其他支撑性资料。 171.根据《国网基建部关于加强输变电工程分部结算管理的实施意见》，分部结算有哪两种开展方式，分别指什么？ 分部结算可采用按固定周期或按工序节点两种方式开展。按固定周期是指按月、季度等定期开展已完工程量、价确认的方式。按工序节点是指根据工程建设特点、关键时序、形象进度和主要转序环节开展已完工程量、价确认的方式。 172.根据《国网基建部关于加强输变电工程分部结算管理的实施意见》，新建变电（换流站）工程分部结算一般可按那些节点进行划分？ 新建变电（换流站）工程可分为四通一平、地基处理、其他与站址相关单相工程、主辅生产建筑、电气安装、电气调试等节点。 173.根据《国网基建部关于加强输变电工程分部结算管理的实施意见》，架空线路工程分部结算一般可按那些节点进行划分？架空线路工程可分为基础工程、杆塔工程、架线及附件工程等节点 174.根据《国网基建部关于加强输变电工程分部结算管理的实施意见》，电缆工程分部结算一般可按那些节点进行划分？ 电缆工程可分为建筑工程、电缆安装及电缆调试等节点。 175.输根据《国家电网有限公司关于加强输变电工程现场造价标准化管理的意见》，输变电工程现场造价管理是指什么？ 变电工程现场造价管理是指从开工到竣工投产期间发生的施工现场造价管理活动，是工程造价全过程管理的重要组成部分，是落实初步设计、施工图预算管理、分部结算管理成效的重要阶段，是工程结算精益化管理的基础。 176.根据《国家电网有限公司关于加强输变电工程现场造价标准化管理的意见》，输变电工程现场造价管理的总体原则是什么？ 输变电工程现场造价管理的总体原则：一是职责清晰、落实到位。二是管控重点、造价合理。三是过程精准、确保质量。四是专业协同、统筹推进。 177.根据《国网基建部关于加快推进工程造价管理“八个转变”工作的意见》，“八个转变”的内涵是什么？ 一是造价管理目标由“单纯造价控制”向“全生命周期成本最优”转变；二是造价管理方式模式由基于“概算管理”向“全面施工图预算管理”转变；三是依法规范管理由“事后检查督导”向“事前过程控制”转变；四是造价管理术语指标由“结余、压降等综合性专业术语指标”向“能体现高质量管理的新精准专业术语指标”转变；五是造价管理依据由“有依据”向“有统一合规依据”转变；六是造价管理由“适应二维设计”向“适应三维设计”转变；七是造价前期概预算控制由“固定通用造价匡比”向“适时标准参考价精比”转变；八是造价分析由“局部指标对比”向“全面五比”转变。 178.根据《国网基建部关于加快推进工程造价管理“八个转变”工作的意见》，推行造价管理方式模式向全面施工图预算管理转变的工作措施有哪些？ 1.全面深入推进施工图预算管理；2.全面加强施工图预算关键节点管控；3.加强施工图预算编制质量。 179.根据《国网基建部关于加快推进工程造价管理“八个转变”工作的意见》，推行依法规范管理向事前过程控制转变的工作措施有哪些？ 1.严格执行依法规范建设基本原则；2.强化过程标准化、信息化、精益化管控；3.全面强化工程结算工作。 180.根据《国网基建部关于加快推进工程造价管理“八个转变”工作的意见》，推行造价管理依据向有统一合规依据转变的工作措施有哪些？ 1.全面树立“统一合规依据”管理概念；2.加强各专业、各部门评审工作协调；3.加强造价标准依据建设。 181.根据《国网基建部关于加快推进工程造价管理“八个转变”工作的意见》，推行造价管理向适应三维设计转变的工作措施有哪些？ 1.推进造价管理与三维设计深度融合；2.全面执行配套的技经标准化规范。 182.根据《国网基建部关于加快推进工程造价管理“八个转变”工作的意见》，推行造价分析向全面五比转变的工作措施有哪些？ 1.推行工程估、概、预、结、决算全面对比；2.加强工程设计与评审质量管理；3.创新年度造价分析工作。 183.涉及现场造价管理和工程结算所需的各种过程文件和成果资料，原则上应随工程形象进度及时、完整、规范提交。现场造价资料包括哪些？ 简述发包人履行索赔的程序现场造价资料包括但不限于工程各类合同或协议书，中标通知书，招标文件及投标文件，岩土工程勘察报告，施工图纸，施工组织设计，专项施工方案，隐蔽工程验收资料，竣工验收报告，批准概算，经审查的施工图预算，分部结算资料，设计变更及现场签证，工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件，施工过程经确认的材料、设备价款、甲供设备材料结算资料等。
|
|
|
