民事反诉状怎么写？（模板）

民 事 反 诉 状

反诉原告（本诉被告）：约翰强尼有限责任公司，统一社会信用代码：9141xxxxxx，住所地:杭州西湖区xxxxx。

法定代表人：强尼，职务：董事长。

反诉被告（本诉原告）：杰克，男，汉族，1900年1月1日出生，住江西省xxxxx，身份证号3601211900xx。

杰克诉约翰强尼有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案（案号（2023）闽XXXX民初XXXXX号），现约翰强尼有限责任公司针对反诉被告提出反诉：

反 诉 请 求

一、请求贵院依法确认反诉被告施工的的XX公园河道治理、绿化工程存在质量问题，并应支付反诉原告维修及修复费用约100000元（暂定，最终以司法鉴定意见为准）；

二、依法判令反诉被告向反诉原告开具已付款和未来应付款合法有效的增值税专用发票；

三、依法判令反诉被告向反诉原告支付逾期完工违约金暂计252000元（按照合同约定每日5000元标准，从2019年1月11日暂计算至2022年1月1日）；

四、本案所产生的诉讼费、鉴定费等费用由反诉被告承担。

事 实 与 理 由

约翰强尼有限责任公司（以下简称约翰公司）与杰克签订了《XX公园河道治理、绿化工程施工合同》。合同约定工期300日历日，固定单价合同暂定工程款3.56亿元，根据施工合同中合同协议书8.7条约定，反诉被告应向反诉原告提供合法有效的发票，但在反诉原告付款后，截止起诉之日，反诉被告仍未向反诉原告提供任何发票，违反了合同约定。同时根据施工合同专用条款第6.8条约定，未在工期内完成施工的，每超期一天，承包人向发包人支付5000元罚金，据2018年1月1日监理发出的开工令，2018年12月31日为工期截止日，但截止起诉之日反诉被告仍未完工。因反诉被告工期严重逾期，应当承担违约责任。

现案涉工程存在大量质量及逾期完工等问题且经多次发函拒不进场维修，故为维护反诉原告的合法权益，特向贵院提出反诉。

此致

XXX区人民法院

                          具状人：约翰强尼有限责任公司

                                2023年1月1日

模板:10.10民事反诉状.docx

@coperight:王攀义 134093574602