建筑工程施工劳务派遣合同 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就劳务分包事项协商一致,签订本合同,双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围: 劳务 二、合同价款 1、价款金额(大写): (小写); 合同价款只含劳务费及 的劳务管理费。 三、派遣岗位和人数: 1、 岗位, 人数,工作内容 , 2、 岗位, 人数,工作内容 , 3、 岗位, 人数,工作内容 , 4、 岗位, 人数,工作内容 , 5、 岗位, 人数,工作内容 , 6、 岗位, 人数,工作内容 , 7、 岗位, 人数,工作内容 , 四、合同工期 自 年 月 日开工,至 年 月 日完工,总工期 天。 五、工程质量标准: 乙方应按甲方总包合同中有关质量的约定,各项工程质量必须达到国家现行的施工验收规范和质量评定标准。 六、安全生产要求: 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全生产标准组织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 2、在施工场地涉及地区或需要安全防护措施施工时,乙方应提出安全防护措施,报甲方批准后实施,所发生的相应费用由甲方承担。 3、若发生安全事故,按照总包合同相应条款处理。 七、文明施工: 加强施工现场的管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。 八、合同价款的拨付及结算方式 1、本工程采用固定劳务报酬,一次性包死,特殊情况可以调整。 2、劳务报酬的支付:合同生效,乙方进场时,甲方支付 元的预付款,作为施工人员生活费。开工后按每完成一个单元工程价款的 进行人工费拨付,预付款逐次从结算中扣除。 九、甲方责任: 1、应在劳务分包开工前,向乙方提供该分包图纸一套,乙方准备与本合同有关的标准图。 2、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、治安防范等教育,做好日常指导、监督工作,并及时验收。 3、对乙方施工人员进行施工技术措施交底。 4、向乙方提供满足作业的能源供应,达到满足施工的必要条件。 5、向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。 6、 提供工程所需的大中小型机具设备、材料及安全措施,满足施工要求。 7、负责解决乙方进场人员的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地,及时对其进行卫生、安全方面的指导和监督。 8、 按照合同约定,按时足额向乙方支付劳动报酬。 9、负责与发包方、监理方、设计方等有关部门联系,协调现场工作关系。 10、乙方人员的各项保险费用由甲方代扣代缴。 十、乙方责任: 1、 明确现场施工负责人,对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格的熟练工人投入工作,确保工程顺利进行。 2、 根据总进度计划要求,排出进度计划,报甲方审批,经批准后严格实施。 3、 严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求精心组织施工,确保质量、工期、安全,做到文明施工,承担自身责任造成的质量、安全、工期引发的各种损失及罚款。 4、 自觉接受甲方的管理、监督和检查。与现场其他单位协调配合,顾全大局。 5、 及时提交完整的原始技术资料,配合甲方协助办理交工验收。 6、 做好施工现场已完工程部分的成品保护工作,妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其它设施。 7、 保证工人工资的及时发放。 十一、违约责任: 1、 甲方不按合同的约定支付劳动报酬,导致施工无法进行的,乙方可停止施工,并有权按实际发生额向发包人索赔,由此造成的后果由甲方承担。 2、 甲方不按约定核实承包人已完工程量或不支付甲方指挥不当造成的工程量增加及损失的,按损失额的 赔付乙方。 3、甲方未履行本合同规定的有关条款,应向乙方支付 违约金。 4、乙方自身原因不能按时交工的,每延误一天,向甲方赔付 元。 5、乙方施工质量达不到本协议要求,但不低于国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付 违约金。 6、乙方不履行本合同约定时,应向甲方支付 违约金。 十二、争议: 双方发生争执,可自行协商解决或要求有关部门协调,协调无果时可向仲裁机关申请仲裁或终止合同,还可诉至当地法院,依法庭判决。 十三、 其他: 1、 因不可抗力情形,双方各自承担责任。 2、 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,工程竣工验收后,劳动报酬价款结清后失效。 3、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 年 月 日 年 月 日 |
|