现实生活中,建筑行业常常会遇到一些钻空的老赖,就因为合同,书写的不足而让老赖找到机会钻空,而建筑工程承包合同的签订保证承包人在规定期限内进行建设任务到完成,发保人需要根据合同内容进行费用支付。那工程承包合同范文怎么写呢?下面高瞻来告诉大家。 01 签订建筑工程承包合同时要注意哪些风险点呢? 风险提示1、发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 风险提示2、关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 风险提示3、工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 风险提示4、对于采购材料和工程设备的义务与责任 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 风险提示5、明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。 02 建筑工程承包合同纠纷解决办法 和解或调解 发生建设工程承包合同争议时,当事人可以自行协商和解,或者通过第三者进行调解。 和解是指当事人通过自行友好协商,解决合同发生的争议。调解是由当事人以外的调解组织或者个人主持,在查明事实和分清是非的基础上,通过说服引导,促进当事人互谅互让,友好地解决争议。 仲裁 建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解,或者和解、调解不成功,可以根据达成的仲裁协议,将合同争议提交仲裁机构仲裁。 仲裁具有办案迅速、程序简便的特点和优点,而且进入仲裁程序以后,仍然采取仲裁与调解相结合的方法,先调解,后仲裁,首先着力于以调解方式解决。经调解成功达成协议后,仲裁庭即制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书,调解书和裁决书都具有法律效力。 诉讼 如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款,发生争议后也没有达成书面的仲裁协议,或者达成的仲裁协议无效,合同的任何一方当事人,包括涉外合同的当事人,都可向人民法院提起诉讼。经过诉讼程序或者仲裁程序产生的具有法律效力的判决、仲裁裁决或调解书,当事人应当履行。如果负有履行义务的当事人不履行判决、仲裁裁决或调解书,对方当事人可以请求人民法院强制执行。 03 工程承包合同纠纷案件举证材料 1、建筑工程承包书面合同,包括有关修改承包合同的设计变更文件、洽谈记录、会议纪要以及资料、图表等。 2、开工日期、延期开工原因的证明材料。 3、工程价款支付方式、延期付款及其原因的证明材料。 4、材料供应方式、未按约定标准或期限供应材料或双方协商变更材料的证明材料。 5、工程质量鉴定结论。 6、峻工报告、延期峻工原因的证明材料。 7、峻工验收日期,未按期竣工验收原因的证明材料。 8、工程结算方式。双方签证的决算报告或建设银行审定的决算。 9、保修期内发包人通知承包人进行维修的范围、时间和承包人拒绝维修,发包人委托他人维修费用的证明材料。 10、违约方的主要违约事实,及应承担违约责任的证明材料。 附:建筑工程承包合同模板 高瞻结语 合同是双方当事人关于民事权利义务的约定,为客户审查、起草、修改合同,是江苏高瞻律师事务所担任企业法律顾问时的一项常规工作。 关于建筑合同类型模板类文书,考虑到在建设工程施工合同纠纷中最基础也是最重要文本的就是建设工程施工合同,此文重点针对此类合同条款进行批注,其中包括为什么作出这些规定,列条款时的注意事项等内容,完成了这份建设工程施工合同修订版,仅供参考。如果您需要各种类型的范本或者您对范本中的某些条款有疑问或者需要设计更具有针对性的条款,欢迎随时联系我们。 强制执行措施 |
|