|
【建设工程】发包人未付工程款，承包人可否不交付工程 案例简介 A与B签订一份建设工程承包合同，B按期按质施工完毕，并经验收合格。A在工程竣工验收时共付款125万元，尚欠49万元，为此A出具书面欠条，表示分期给付欠款。后来A被C收购C在报纸上刊登公告:与A有业务关系者，见报后一个月内来该厂办理有关手续，过期不办理。10个月后，B找C要款，C以超过时间为由拒绝付款，B拒绝交付工程并向法院起诉，法院判决C偿还B工程欠款49万元及利息。 原理及观点 A与B签订的合同符合法律要求，合法有效。之后A出具书面欠条证明尚欠B工程款49万元。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定:“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍价款优先受偿”。该条规定实质上保障了承包人的合法权益，在发包人拖欠工程款的情况下，承包人可根据该条规定得到具体的救济。 A应为欠工程款向B承担责任。A被C收购，其权利义务应由C承继，因此C应向B承担付款责任。C不付款，B可与C积极协商，协商不成的，可向法院起诉将工程依法拍卖，就该工程所得价款优先受偿。另外，依据《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)》第13条验收条款、第14条竣工结算条款约定:工程工验收→竣工结算→给付结算价款→交付工程四个步骤的先后顺序。《建设工程价款结算暂行办法》第二十一条规定:“工程竣工后，发、承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，有关部门不予办理权属登记。”该条规定，工程竣工后，在发、承包方未结算之前，承包人有权拒绝交付工程，且有关部门也不予权属登记，运用行政力量督促发包人及时付清工程款，保障承包人的合法权益。 综上所述，发包人未付工程款，承包人可以不交付工程。 |
|
|
