2014年4月全国高等教育自学考试《建设工程合同》试题 课程代码:04231 一、单项选择题(本大题共小题,每小题2分,共30分) 1.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( D ) A.标的 B.数量 C.质量 D.价款 2.根据《担保法》第三十四条规定,可以抵押的是( D ) A.抵押人所有的房屋 B.土地所有权 C.社会公益措施 D.有争议的财产 3.代理是代理人在代理权限内,以 的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。( C ) A.代理人和被代理人 B.被代理人 C.第三人 D.自己 4.依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是( B ) A.保证 B.质押 C.定金 D.留置 5.甲、乙双方互负债务,合同中约定了甲先履行,那么甲就应当先履行其债务。但是合同成立后乙的财务状况恶化,那么甲在掌握确切证据的前提下可以中止合同的履行。这在《合同法》中称之为( A ) A.先履行抗辩权 B.先诉抗辩权 C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权 6.美国建筑师学会的简称是( C ) A.ICE B.FIDIC C.NEC D.AIA 7.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( A ) A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作 B.负责建设工程外部协调工作 C.按合同约定派驻人员 D.不得泄露申明的秘密 8.《建设工程委托监理合同》规定, 不属于委托人的权利。( B ) A.选定工程总承包人 B.要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告 C.选择工程分包人的认可权 D.调换总监理工程师的最终认可权 9.某监理合同中,出现了“需遵守XX市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定,该约定应写在( B ) A.建设工程委托监理合同中 B.中标函中 C.建设工程委托监理合同标准条件中 D.建设工程委托监理合同专用条件中 10.设计合同示范文本规定,设计合同在正常履行的情况下, ,为合同项目的服务结束,合同终止。( B ) A.按设计合同要求,完成设计并提交全部图纸 B.按设计合同要求,提交最后一部分图纸,发包人结清全部设计费 C.工程施工完成竣工验收工作 D.工程通过保修期检验 11.以下对建设工程勘察合同违约责任的描述正确的是( B ) A.勘察合同签订后,发包人不履行合同,可以要求返还定金 B.勘察合同签订后,发包人不履行合同,无权要求返还定金 C.勘察合同签订后,承包人不履行合同,可以不偿还定金 D.发包人没及时拨付勘察费,每超过一日,应偿还未支付勘察费的千分之三违约金 12.一个买卖合同按市场行情约定价格,2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元,合同规定2002年4月1 Et交货,但卖方迟至2002年5月1日交货,2002年4月小时市场价格为每千克210元,2002年5月1日市场价格为每千克220元,逾期交货1个月的违约金为每千克10元,买方应按照每千克 元向卖方付款。( C ) A.220 B.210 C.200 D.190 13.在施工合同中,属于承包人应当完成的工作是( D ) A.保护施工现场地下管线 B.办理土地征用 C.进行设计交底 D.协调处理施工现场周围地下管线的保护 14.依据材料采购合同的约定,供货方对 承担责任。( B ) A.因使用不当导致的质量下降 B.到货检验时采购方提出的质量异议 C.因交货后保管不善导致的质量下降 D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议 15.承包人在索赔意向通知提交后的 天内递交正式的索赔报告。( A ) A. 14 B. 28 C.7 D. 56 二、填空题(本大题共6小题,每空1分,共10分) 16.从法律性质考虑,投标和中标通知书分别是属于 要约 、 承诺 行为。 17.保全措施包括: 代位权 、 撤销权 。 18.发包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关部门验收,并在 14 天内给予认可或提出修改意见。 19.建设单位在 成本加酬金 合同中承担了项目的全部风险。 20.索赔按索赔目的划分,可分为 工期索赔 、 经济索赔 两种。 21.某工程中标合同价为480万元,合同工期18个月。施工开始以后,业主指令增加附加工程80万元,则承包商可提出 3 个月的工期索赔。 三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分) 22.抵押 是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时,债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 23.违约责任 是指当事人任何一方不能履行或者履行合同不符合约定的而应当承担的法律责任。 24.指定分包商 是由业主(或工程师)指定、选定,完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。 25.联营承包 是指两家或两家以上的承包商(最常见的为设计承包商、设备供应商、工程施工承包商)联合投标,共同承接工程。 26.条款默示的索赔 指索赔事项所涉及的内容已经超过合同规定的范围,在合同文件中没有明确的文字描述,但可以根据合同条件中某些条款的含义,合理推论出有一定索赔权。 四、简答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分) 27.发包人对勘察、设计合同的管理主要包括哪几项? (1)编制勘察、设计招标文件。 (2)组织并参与评选方案或评标。 (3)起草勘察、设计合同条款及协议书。 (4)监督勘察、设计合同的履行情况。 (5)审查、批准勘察、设计阶段的方案和结果。 28.简述工程监理的正常工作、附加工作和额外工程 “工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。 “工程监理的附加工作”是指:(1)委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因工作量或持续时间增加而增的工作。“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据《建设工程委托监理合同示范文本》第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。 29.承包商索赔的一般程序 (1)按合同规定期限提出索赔要求 (2)按合同规定期限报送索赔资料和索赔报告 (3)协商解决索赔问题 (4)争端裁决委员会调解 (5)仲裁或诉讼 30.技术合同的特征 技术合同除具备一般合同的特点外,还具有以下特征: (1)技术合同的标的是提供技术的行为,而不是一般的商品或劳务。 (2)技术合同的履行具有特殊性 (3)技术合同是双务、有偿合同。 (4)技术合同当事人具有广泛性和特定性。 31.索赔报告的一般要求 (1)事件真实准确(1分) (2)逻辑性强,责任划分明确(2分) (3)条理清楚,层次分明(1分) (4)文字简洁,用词礼貌(1分) 五、案例分析题(本大题共1小题,共20分) 32.背景:某建设工程系外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到.使该项作业从10 月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停7-(该项作业的总时差为4天)。10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天)。为此,承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向通知书。 问题:①在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括什么? (2分) ②应予批准的工期索赔为多少天?为什么? (5分) ③假定经双方协商一致,窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计(塔吊的台班折旧费为234元/台班,混凝土搅拌机为55元/台班,砂浆搅拌机为24元/台班):人工日单价为20.15元/工日,考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失,窝工人工费索赔按每工日10元计;扎筋、抹灰35人,砌砖30人,(保函费、管理费、利润损失不予补偿)。试确定经济索赔额。(13分) 解: ①应包括:工期索赔和费用索赔 ②事件一应予工期补偿。这是由于业主原因造成的,且该项作业位于关键路线上事件二不予工期补偿。因为该项停工虽属于业主原因造成的,但该项作业不在关键路线上,且未超过工作总时差。事件三不予工期补偿。因为该项停工属于承包商自身原因造成的。应批准工期索赔14天。 ③1、窝工机械费 塔吊一台:14天*234元/台班*65%=2129.4元 混凝土搅拌机1台:14天*55元/台班*65%=500.5元 砂浆搅拌机一台:3天*24元/台班*65%=46.8元 小计:2129.4+500.5+46.8=2676.7元 2、窝工人工费 扎筋窝工:35人*10元/工日'14天=4900元 砌砖窝工:30人*10元/工日*3天=900元 抹灰窝工:不应给补偿,因系承包商责任。 小计:4900+900=5800元 经济补偿合计:2676.6+5800=8476.6元 2015年4月全国高等教育自学考试《建设工程合同(含FIDIC)条款》试题 课程代码:04231 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 1.下列哪项不属于建设工程合同管理的特点( D ) A.周期长 B.价格高 C.合同变更频繁 D.风险小 2.保留金一般为每次工程进度款的( D ),但总额一般应限制在合同总价款的( D )。 A.10%,10% B.5%,5% C.5%,10% D.10%,5% 3.建设单位应当自领取施工许可证之日起( C )开工。 A.1个月内 B.6个月内 C.3个月内 D.12个月内 4.订立合同过程中,( B )是要约行为。 A.招标公告 B.投标书 C.寄送的价目表 D.招股说明书 5.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于( A )状态。 A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 6.合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( C ) A.无效 B.变更 C.有效 D.终止 7.英国土木工程师学会的简称是( A ) A.ICE B.AIA C.FIDIC D.NEC 8.在监理合同履行过程中,发生不可抗力导致施工被迫中断,不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( B ) A.附加工作 B.额外工作 C.正常工作 D.委托人工作 9.在对工程勘察、设计合同管理过程中,监理人对该合同进行管理的依据之一是( B ) A.设计方案和设计结果 B.设计监理委托合同 C.建设项目立项批文 D. 公证机构的公证文件 10.下列合同解释顺序正确的是( B ) A.合同协议书一通用条款一专用条款一工程量清单 B.投标书及附件一专用条款一通用条款一图纸 C.合同协议书一投标书一工程量清单一图纸 D.合同协议书一投标书一预算书一技术文件一图纸 11.根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过( B )约定承发包双方的权利和义务。 A.通用条款 B.专用条款 C.监理合同 D.协议书 12.按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有( C ) A.保证施工噪音符合环保规定 B.提供进度统计报表 C.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道 D.做好施工现场地下管线的保护 13.施工合同示范文本通用条款规定,承包人对屋面防水工程的保修期限应为( D ) A.6个月 B.1年 C.3年 D.5年 14.属于按索赔处理方式分类的索赔是( B ) A.默示索赔 B.总索赔 C.工期索赔 D.经济索赔 15.承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加,为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后,确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件,承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为( A )万元。 A.8 B.10 C.11 D.13 二、填空题(本大题共6小题,每空1分,共10分) 16. 委托代理 是指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。 17.《合同法》规定,合同的形式有 书面形式 、 口头形式 和其他形式。 18.“国际咨询工程师联合会”的法文缩写是 FIDIC 。 19.保全措施包括 代位权 、 撤销权 。 20.施工合同的进度控制可以分为施工准备阶段、 施工阶段 、 竣工验收阶段 。 21.工期延误的计算方法包括: 网络分析法 、 比例分析法 。 三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分) 22.留置:是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依法留置该财产,以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿。 23.不安抗辩权:是指在双务合同中,当事人互负债务,合同中约定了履行的顺序,先履行债务的当事人一方应当先履行其债务。 24.承揽合同:是指承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,收取定作人支付的报酬的合同。 25.建设监理委托合同:是委托人与监理人签订的,为委托监理人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议。 26.格式条款:是指当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。 四、简答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分) 27.简述承担违约责任的方式。 答:(1)继续履行 (2)采取补救措施 (3)赔偿损失 (4)支付违约金 (5)定金罚则 28.简述指定分包商的特点。 答:(1)选择分包单位的权利不同 (2)分包合同的工作内容不同 (3)工程款的支付开支项目不同 (4)业主对分包商利益的保护不同 (5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同 29.简述订立施工合同应具备的条件。 答:(1)初步设计已经批准 (2)工程项目已经列入年度建设计划 (3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。 (4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实 (5)招投标工程,中标通知书已经下达。 30.简述提前竣工协议应包括的内容。 答:(1)提前的时间 (2)承包人采取的赶工措施 (3)发包人为赶工提供的条件 (4)承包人为保证工程质量采取的措施 (5)提前竣工所需的追加合同价款。 31.简述勘察合同的主要条款。 答:(1)建设工程名称、规模、建设地点、投资额、发包方和承包方的概况。双方的其他协作条件。 (2)发包人提交有关基础资料的期限。开工及提交勘察成果资料的时间。 (3)承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。违约责任。 (4)勘察合同必须明确规定合同的生效和失效日期。争议解决事项。 (5)在勘察合同中,双方应当明确勘察费用的数额和计算方法,勘察费用支付方式、地点、期限等内容。发包人、承包人责任。 五、案例分析题(本大题共20分) 32.背景:某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时,厂房地坪范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2米处。为此,业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文 件中指出,施工单位无须再考虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务,并与建设单位签订了固定价格合同。然而,施工单位在开挖基坑时发现,相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高,但仍未见老土,且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。 问题:①在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时,承包商应该怎么办? ②对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后,甲乙双方需要注意哪些时效性问题? ③根据修改的设计图纸,基坑开挖要加深加大,造成土方工程量增加,施工功效降低。请问承包商应如何处理此事? ④在施工中又发现了较有价值的出土文物,造成承包商部分施工人员和机械窝工,同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何处理此事? 答: ①在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时,承包商应根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,及时通知甲方,要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。 ②在出现变更工程价款和工期事件之后,主要应注意: (1) 乙方提出变更工程价款和工期的时间 (2) 甲方答复的时间 (3) 双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决方式和事件。 ③在接到设计变更图纸之后的14天内,向甲方提出变更工程价款和工期顺延的报告。甲方应在收到书面报告后的14天内予以答复,若同意该报告,则调整合同;若不同意,应进一步与甲方就变更价款协商,协商一致后,修改合同.如果协商不一致,按工程承包合同争议的处理方式解决。 ④发现出土文物后,首先应在4小时内, 以书面形式通知甲方,同时采取妥善的保护措施;其次向甲方提出措施费用补偿和顺延工期的要求,并提供相应的计算书及其证据. 2016年4月高等教育自学考试《建设工程合同(含FIDIC条款)》试题 课程代码:04231 一、单项选择题 1.工程设计招标在评标过程中,主要考虑的因素是 A.设计取费高低 B.设计单位的资历 C.设计方案的优劣 D.设计任务的完成进度 2.能作为承包商索赔证据的是 A.索赔事件发生时的口头协议 B.在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C.有业主签名的有关电传 D.未经监理工程师签署认可的电话记录 3.施工合同示范文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是 A.承包商承担保护措施费用,工期不予顺延 B.承包商承担保护措施费用,工期予以顺延 C.业主承担保护措施费用,工期不予顺延 D.业主承担保护措施费用,工期予以顺延 4.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,其规则为 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 5.建设监理招标的最大特点是 A.非常注重监理单位的报价 B.邀请招标人较多 C.很注重监理单位能力的选择 D.很注重监理单位的资金状况 6.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,决定中标人的是 A.招标人 B.评标委员会 C.招标代理机构 D.建设行政主管部门 7.当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧称为 A.根据中标项目的不同特点采用不同报价 B.多方案报价法 C.可供选择的项目的报价 D.不平衡报价法 8.招标公告是一种 A.要约 B.邀请招标 C.要约邀请 D.其他组织招标 9.根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是 A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错 C.守约方当事人客观上存在损失 D.由合同当事人在法定范围内自行约定 10.关于评标,下列不正确的说法是 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,且其人数为5人以上的单数 C.评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 11.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该 A.提取全部材料,按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货,拒付货款 D.提取全部材料,按订购数量付款 12.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 13.混凝土工程施工中,模板和钢筋架立完毕,承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑,进行穿孔检验,结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响的办法处理是 A.费用和工期损失均给予补偿 B.费用和工期损失均不给予补偿 C.给予费用补偿但不顺延合同工期 D.顺延合同工期但不给予费用补偿 14.FIDIC合同条件规定的“指定分包商”指的承包商是 A.由业主选定,与业主签订合同 B.由总包商选定,与业主签订合同 C.由监理工程师选定,与业主签订合同D.由业主选定,与监理工程师签订合同 15.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订合同,则该合同属于 A.采取欺诈手段 B.采取胁迫手段 C.超越经营范围 D.无效代理 二、填空题 16.选择投标对象的主要方法有 和 。 17.按索赔目标分为 和 两类。 18.投标竞争包括 和 。 19.开发性经营方式的业务内容包括 和 。 20.直接工程费指人工费、 和 。 三、名词解释题 21.留置 22.工程索赔 23.工程转包 24.多方案报价法 25.工程量清单计价 四、简答题 26.建设工程招投标的特点是什么? 27.FIDIC系列合同条件有什么特点? 28.简述建设工程委托监理合同的基本特征。 29.国际工程承包的特点是什么? 30.索赔谈判中应注意的问题有哪些? 五、案例分析题 31.A省B市第一中学科教楼工程为该市重点教育工程。2010年10月由市发改委批准立项,建筑面积7800平方米、投资1780万元。项目2011年3月12日开工。此项目施工单位由业主经市政府和主管部门批准不招标,并奖励给某建设集团承建,且双方签定了施工合同。 试回答:你认为该项目有哪些不符合《招标投标法》之处? 32.某施工单位根据领取的某2000m3两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低价策略编制了投标文件并中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金短缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月,乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。在工程施工过程中,遭受到了多年不遇的抢暴风雨的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下:(1)遭受强暴风雨的袭击属于不可抗力事件,不是因施工单位原因造成的损失,故应有业主承担赔偿责任。(2)给己建部分工程造成破坏损失18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。(3)施工单位进场的在使用机械、设备收到损坏,造成损失8元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。 问题: (1)该工程采用固定价格合同是否合适? (2)监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作? 2017年4月高等教育自学考试《建设工程合同(含FIDIC条款)》试题 课程代码:04231 一、单项选择题 1.《合同法》确定的违约责任归责原则为(A) A.无过错责任原则 B.有过错责任原则 C.约定为先原则 D.法律为先原则 2.关于合同的变更,下列说法正确的是(B) A.狭义的合同变更指的是合同主体的变更 B.合同变更发生在合同成立以后至履行完毕前 C.当事人协商变更合同必须采取书面形式 D.只要双方当事人就变更合同内容达成一致,便属于合同变更 3.买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由(B) A.买受人承担 B.出卖人承担 C.担保人承担 D.第三人承担 4.无处分权的人处分他人财产的合同属于(B) A. 自始无效合同 B.效力未定合同 C.可变更可撤销合同 D.以上都不是 5.在下列哪种情形下,当事人有权解除合同? (D) A.已经成立的合同严重欠缺合同生效要件 B.已经成立的合同意思表示不真实 C.当事人履行的地点不适当,但未影响合同目地的实现 D.在履行期限届满前,当事人明确表示不履行主要债务 6.采用数据电文形式订立合同的,合同的成立地点是(C) A.承诺生效的地点 B.经常居住地 C.收件人的主营业地 D.合同签订地 7.在工程实践过程中,以下选项中属于承包人可以提出索赔的事件是(A) A.发包人或工程师要求工程加速 B.在工程项目的施工过程中,由于承包人的原因,使竣工日期拖后 C.承包人未能按合同条款指定的项目投保,并保证保险有效 D.承包人运送建筑材料及施工机械设备时损坏了公路、桥梁或隧洞,交通管理部门提出的索赔 8.按照我国《合同法》第33条的规定,当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,若合同成立,下列选项中有关确认书的要求正确的是(C) A.可以在合同成立之后要求签订确认书,签订确认书时合同成立 B.可以在合同成立同时要求签订确认书,签订确认书时合同成立 C.可以在合同成立之前要求签订确认书,签订确认书时合同成立 D.可以不要求签订确认书,合同也成立 9.下列说法不正确的是(B) A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类 B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式 C.建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动,监督招标人按法定程序选择中标人;所派人员可作为评标委员会的成员,但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动 D.公开招标中,评标的工作量较大,所需招标时间长、费用高 10.对于工程师要求的暂停施工的赔偿与责任,说法错误的是(D) A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商 B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延 C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任 D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期 11.下列说法错误的是(A) A.小型工程的评标,通常需分成初评和详评两阶段进行 B.评标委员会以招标文件为依据,审查各投标书是否为响应性投标,确定投标书的有效性 C.若投标书存在计算或统计错识,由评标委员会予以改正后请投标人签字确认 D.单价与数量的乘积之和与总价不一致,以单价计算值为准;副本与正本不一致,以正本为准 12.保证方式没有约定或约定不明确的,按 承担担保责任。(B) A.保证 B.连带保证 C.违约 D.合同 13.甲乙共同协商签订了一份定金合同,乙向甲预交定金50万元人民币,但甲在合同规定期限内未履行合同,则甲应向乙赔偿的人民币金额为(C) A.50万元 B.25万元 C.100万元 D.150万元 14.施工合同签订过程中,以下说法错误的是(C) A.需要经过要约阶段 B.需要经过承诺阶段 C.只能招标发包 D.允许直接发包 15.某工程师指令将某分项工程混疑土改为钢筋混凝土,此项索赔为(A) A.单项索赔 B.总索 C.明示索赔 D.默示索赔 二、填空题 16.当一方当事人感觉合同存在重大误解或显失公平时,可以请求人民法院或者仲裁机构进行合同变更。 17.建设工程施工合同是工程建设质量控制、进度控制、投资控制、合同管理的主要依据。 18.承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料。 19.我国工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。 20.对格式条款的解释存在三条规则,即通常理解规则、不利解释规则、非格式条款效力优先规则。 21.一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同属于无效合同。 22.仲裁的一般程序为:①仲裁的申请、②仲裁的受理、③开庭和裁决、④执行。 23.土地使用权转让形式有拍卖、招标和双方协议三种。 三、名词解释题 24.质押:是指债务人或者第三人不转移对特定财产的占有,将该财产作为债权的担保。 25.施工总承包:发包人将全部施工任务发包给一个承包人或由多个承包人组成的施工联合体,经发包人同意,承包人可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。 26.建设工程委托监理合同:是指由发包人为委托和授权具备规定的监理资质的监理单位对其拟建的建设工程项目的全过程或某阶段进行监督和管理,而与监理单位签订的明确双方权利义务关系的书面协议。 27.合同的转让:当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人,由第三人接受权利和承担义务的法律行为。 28.专用条款:是对通用条款规定内容的确认与具体化,它的大小条目号与通用条款相一致,是合同双方根据企业实际情况和工程项目的具体特点,经过协商达成一致的内容。 四、简答题 29.格式合同中的无效条款主要有哪些? 答:格式条款中无效的条款:①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益,损害社会公共利益;②恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;③以合法形式掩盖非法目的;④违反法律、行政法规的强制性规定;⑤造成对方人身伤害的,因故意或者重大过失造成对方财产损失的;⑥加重对方不应当承担的责任;⑦排除当事人主要权利。 30.合同纠纷产生的原因有哪些? 答:①合同形式选择不当 口头合同——口说无凭,不易分清合同责任、举证困难、容易产生纠纷等缺点。 书面合同——条款形式选择不当也容易产生合同纠纷。 ②合同主体的缔约资格不符合规定 合同法主体资格一一自然人、法人或其他组织相应民事权得能力和民事行为能力不同专业领域、不同交易类型的具体合同的当事人的资格相关法律法规另有规定。 ③草率签订 ④缺乏对违约责任的具体规定 31.FIDIC合同条件中缺陷责任期内承包商应承担的工作有哪些? 答:承包商在缺陷责任期内完成以下工作: ①在移交证书注明的竣工日期之后,切实尽快地完成在当时尚未完成的工作。 ②工程师(或以其名义)在缺陷责任期满前进行检查,指示承包商对工程进行修补、重建和补救缺陷时,承包商应在缺陷责任期内或期满后14天内实施这些工作。 32.在合同中当事人既约定有违约金又约定有定金的,应如何确定违约救济手段? 答:在合同当事人既约定了违约金,又约定了定金的情况下,如果一方违约,对方当事人可以选择适用违约金或者定金条款,即对方享有选择权,可以选择适用违约金条款,也可以选择适用定金条款,但二者不能并用。 五、案例分析题 33.案例背景 良工机床制造公司为购买某特殊钢材派人到安达钢铁公司联系,安达公司从钢材仓库中取出样品,并出具权威质监机构对该钢材质量检测报告的复印件,良工机床公司业务员看后予以认可,当即签订了购买这种钢材的合同,并将质量检测报告复印件作为合同的附件。良工机床制造公司收货后付清了全部货款,但在使用过程中发现钢材质量与合同规定的质量不符,遂向安达公司提出退货,并要求赔偿损失。安达公司认为本公司是按样品发货,严格按合同约定履行的,拒绝良工公司的要求。因协商不成,良工公司诉至法院。 问:案例中所订立的合同是否有效?安达公司是否应该承担损失?为什么? 答:1)案例中所订立的合同无效。 因为根据《合同法》第52条第1款规定,以欺诈手段订立的合同为无效合同。 采用欺诈手段订立合同是指,当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人形成错误认识而与其订立合同。构成合同欺诈应具备以下条件:一是,欺诈方必须有欺诈的故意,有意欺诈对方,在告知对方虚假情况后,对方当事人会形成错误认识,并作出意思表示。二是,欺诈方必须有欺诈的行为,如提供虚假情况,或者隐瞒真实情况。三是,受欺诈方由于欺诈方的欺诈行为而形成错误认识,并作出意思表示,即受欺诈方作出的意思表示与欺诈方作出的欺诈行为之间存在因果关系。 2)安达公司应该承担损失。 因为在本案中,被告提出的样品与货物尽管是一致的,是按照样品发货的,从表面看被告是按约履行交货义务的。但是,被告为了骗取原告对其货物的质量的相信,提供了一份虚假的质量检测报告,其目的就是为了使原告相信其货物质量,而原告正是基于对其质量检测报告的确信无疑才订立了合同,原告订约购买的行为与被告的提供虚假质量检测报告之间存在必然因果关系,被告欺诈行为确定无疑,原告将钢材退还给被告,被告返还原告货款并赔偿全部损失;诉讼费用由被告承担。 |
|