共 9 篇文章 |
|
建设工程施工合同中,承包人停(窝)工损失的赔偿问题。在现实中,由发包人提供工程款的包括预付工程款和按工程进度支付工程款两种,具体可由双方当事人在建设工程合同中约定。发包人未按照合同约定预付工程款的,承包人可以向发包人发出预付工程款的通知,发包人在收到通知后仍不能按照要求预付工程款,承包人可以停止工作并顺延工期,发包人... 阅139 转9 评0 公众公开 19-05-13 14:21 |
工期的举证是一个包括定性和定量的过程,以承包人的举证为例,若要使法院支持其顺延工期的主张,首先要证明其享有工期索赔权,即定性,包括工期延误是非承包人原因导致的,且其未丧失实质索赔权(按合同约定履行索赔程序),其次,承包人要证明工期可顺延的天数,即定量。在没有工期鉴定相关资质的情况下,法院委托工期鉴定时应考虑的是该机构... 阅227 转18 评0 公众公开 18-11-28 22:12 |
由工期延误责任及工期逾期损失的司法认定谈对承包人的工期管理建议(上)多数案件中当事人举证证明工期延误责任或工期顺延,多数只是笼统的进行定性分析[1],只要发生合同约定的工期顺延事项,或者发生其他影响工期的事项,就认为工期顺延主张应当得到支持,至于上述事项是否足已导致工期顺延以及工期顺延的具体天数为多少则不加分析,于是导致... 阅995 转13 评0 公众公开 18-07-09 23:05 |
【司法观点】由工期延误责任及工期逾期损失的司法认定谈对承包人的工期管理建议(上)多数案件中当事人举证证明工期延误责任或工期顺延,多数只是笼统的进行定性分析 [1],只要发生合同约定的工期顺延事项,或者发生其他影响工期的事项,就认为工期顺延主张应当得到支持,至于上述事项是否足以导致工期顺延以及工期顺延的具体天数为多少则不加分... 阅8719 转138 评2 公众公开 18-07-07 18:45 |
1.发包人提供的图纸有误,如按图施工将对工程质量造成重大影响甚至引发安全事故,向监理单位及发包人报告后发包人仍坚持按原图施工或拖延答复的;包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函'''... 阅184 转5 评0 公众公开 18-05-17 07:44 |
并非所有冠以“工程”名义的工程都属于需要办理施工许可证的建筑工程,不能简单的以政府部门的执法调查作为当然的工程停工理由。博物馆与装饰公司签订《山东省地质博物馆布展工程合同》,约定装饰公司承包博物馆布展工程,工程价款人民币1686万元,合同约定:“工程施工过程中甲、乙双方不得无故终止合同,若一方无故终止合同须赔偿对方由此造... 阅339 转0 评0 公众公开 18-04-04 20:30 |
施工企业如何应对阻工?发生该方面阻工的原因主要有:高速公路是块“唐僧肉”,能咬一口就咬一口的;“沙霸”、“石霸”、“路霸”、“运霸”等独占在建工程物资供应或运输等市场的;黑恶势力介入,要求收取保护费或分包工程的;盲目跟从他人阻工的;贪财过度漫天要价的;认为无正当理由阻工也是法不责众的;认为无正当理由阻工,施工企业也是必讲“... 阅122 转2 评0 公众公开 17-02-08 15:28 |