建设工程房地产案例研习

#建设工程房地产案例研习#
问题的提出:承包人抗辩工期未延误，应如何举证？
关键词:工期延误 顺延 举证
思路:承包人抗辩工期会延误，应提交施工合同约定申请确认工期延误的报告及工程签证等相关证据，否则抗辩不成立。
参考裁判要旨:建设工程施工合同约定的工期为240天，原审法院根据当事人提供的证据，结合当事人合同约定的影响施工因素及工期可顺延条件，认定鸿圣公司工期顺延341天，具有事实与合同依据，按照合同关于工期延误约定的计算标准，判定鸿圣公司偿付341万元工程逾期违约金，符合我国《合同法》的相关规定，鸿圣公司上诉提出工期延长畏双雄公司拖欠工程进度款以及工程变更增加所致，缺乏依据，不予采纳。
案例索引:台州市黄岩双雄塑胶有限公司与台州市黄岩鸿圣建设有限公司建设工程施工合同纠纷案 浙江省高级人民法院(2008)民一终字第295号民事判决书